На официальном сайте Арбитражного суда Хабаровского края. На официальном сайте Арбитражного суда Хабаровского края. Хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов России и Хабаровского края в том числе. арбитражных судов. и судов общей юрисдикции. Подать документы в арбитражный суд можно в электронном виде – через систему «Мой Арбитр».
Информации об авторе
- Мэр Сергей Кравчук поздравил с 30-летием Арбитражный суд Хабаровского края
- Арбитражный суд Хабаровского края
- Как пользоваться сайтом арбитражных судов
- Навигация по записям
- Системам «Мой арбитр» и КАД дали новую жизнь
- Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 03.07.2023 № А73-7917/2022
Судят юриста, предъявившего работодателю фиктивные иски на 180 млн руб.
Судьи арбитражного суда Хабаровского края. Арбитражный суд Дальневосточного округа официальный сайт. Вы направили Произвольный документ с приложениями в Арбитражный суд Забайкальского края 03.10.2018, в 13:43 (МСК). Сервис «Мой арбитр» для онлайн-подачи документов в арбитражные суды был разработан и интегрирован в «Электронное правосудие» в 2012 году.
Как пользоваться банком решений арбитражных судов: пошаговая и наглядная инструкция
| Официальный сайт арбитражного суда Хабаровского края взломали | На сайт арбитражного суда в Хабаровском крае произошла серия хакерских атак. |
| Информационная система мой арбитр | На главной странице арбитражного суда Хабаровского края вместо привычного интерфейса появились оскорбительные надписи с нецензурной лексикой. |
Арбитражный суд Хабаровского края: к 30-летию со дня образования
Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030. В 2023 году совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды РФ, — сообщает Список арбитражных судов Хабаровского края. Арбитражный суд Хабаровского края. Хабаровск, улица Ленина, 37. Картотека (КАД Арбитр Хабаровский край) представляет собой хранилище сведений о всех делах, рассматриваемых в арбитражной системе Российской Федерации.
Смотрите также
- Портал работает в тестовом режиме!
- Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
- Как зарегистрироваться в ЛК на сайте Мой Арбитр
- Информационная система мой арбитр \ 2024 год \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс
- В Хабаровске начали строить новый арбитражный суд - Новости
Системам «Мой арбитр» и КАД дали новую жизнь
| Telegram: Contact @a73_arbitr | Арбитражный суд Хабаровского края: все адреса на карте, телефоны, время работы, фото и отзывы. |
| Арбитражный суд Хабаровского края подвергся хакерским атакам | Рейтинг Арбитражных судов Рейтинг Арбитражных судов ещё. |
Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
Согласно видеозаписи, судьи не выключили микрофон и камеру, из-за чего процесс совещания был виден и слышен участнику спора. Кассация указала, что подобное нарушение является безусловным основанием для отмены судебного акта, и направила дело на новое рассмотрение в апелляцию.
Копии мирового соглашения загружаются лицом в формате Word или Open Office. Необходимо помнить о том, что документы без копии-скана не принимаются. Завершение процесса подачи документов в электронном виде После того как все файлы загружены, нужно выбрать опцию «Отправить». Пользователь должен тщательно проверить все введённые данные и если необходимо, то исправить их. Теперь все документы направляются в определённый арбитражный суд. После отправки файлов в личный кабинет пользователя поступает сообщение от системы о получении посылки.
В этом сообщении содержится число, месяц и час поступления файлов. По общему правилу берётся во внимание не время часового пояса лица, которое отправляет документы, или арбитражного суда, а московское время, которое является временем системы подачи документов. Ограниченный доступ к материалам арбитражного дела при упрощенном производстве Письмо, поступившее в определённый суд, просматривается его сотрудником, который несёт ответственность за приём файлов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон статья 766 ГК РФ. В соответствии с пунктом 2 статьи 767 ГК РФ изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи , в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом. В части 2 статьи 34 Закона N 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 Федерального закона. Согласно части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, перечисленных в указанной части. Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 18 Обзора судебной практики от 28.
Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика. Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Князе-Волконское, с. Анастасьевка, с. Сергеевка Хабаровского муниципального района наблюдались дожди, суды пришли к правомерному выводу о том, что подрядчик был лишен объективной возможности выполнить работы надлежащего качества в установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам, поэтому с учетом взаимного волеизъявления сторон на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ правомерно заключили дополнительное соглашение, изменяющее сроки выполнения работ, по причине необходимости соблюдения технологии производства работ и требований к качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков.
Доводы заявителей жалоб на то, что неблагоприятные погодные условия не относятся к случаям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подлежат отклонению судом округа, поскольку в указанном положении не содержится конкретного перечня причин, по которым стороны вправе по соглашению сторон однократно изменить условия контракта, а указано на причину невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которая сторонами контракта в рамках настоящего дела доказана. Судом округа также не принимаются доводы Минобороны России о том, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия только в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, основаны на неверном понимании норм права при установленных судами обстоятельствах дела, сводятся к несогласию ее заявителей с выводами судов, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установление новых обстоятельств, отличных от установленных судами, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы компетенции суда кассационной инстанции.
Такие же заглушки стоят на сайтах арбитражных судов других регионов страны.
Редакция телеканала «Хабаровск» проверила сайты арбитража Москвы, Приморья, Дагестана, Новосибирской области.
Судьи посовещались в прямом эфире — кассация отменила судебный акт
На главной странице арбитражного суда Хабаровского края вместо привычного интерфейса появились оскорбительные надписи с нецензурной лексикой. Такие же заглушки стоят на сайтах арбитражных судов других регионов страны.
Напомним, что неделю назад хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств. На главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков и украинским и российским флагами.
Редакция vtomske.
Банк решений судов — хранилище судебных постановлений по рассмотренным делам. КАД Арбитр — обширнейшая правовая база, содержащая информацию по арбитражной практике.
Удобна для отслеживания дел их участниками и прочими заинтересованными лицами — юристами, адвокатами, коммерсантами, аналитиками. Картотека арбитражных дел — Задать вопрос Через форму комментариев вы можете задать свой вопрос, а мы поможем вам решить вашу проблему. Поделиться с друзьями: Добавить комментарий.
Учетная запись физического лица ЕСИА используется в качестве ключа простой электронной подписи и позволяет подавать в виде электронных образов сканированных документов большинство процессуальных документов. Получение Усиленной квалифицированной электронной подписи Усиленная квалифицированная электронная подпись обязательна для подачи посредством сервиса Мой арбитр только нижеуказанных документов: Заявление об обеспечении доказательств ч. Подача любых обращений в суд в форме электронного документа. Доверенность, при подаче доверенным лицом вышеуказанных документов Приобрести усиленную квалифицированную подпись возможно в одном из аккредитованных удостоверяющих центров. Подготовка документов.
Требования к загружаемым файлам 3. Требования к электронным образам документов 1 Электронный образ документа создается с помощью средств сканирования. Это не что иное, как сканированный документ. Наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе например: Договор от 10102018 5л. Требования к электронным документам 1 Электронный документ изначально создается в электронной форме без предварительного документирования на бумажном носителе.
Арбитражный суд Хабаровского края подвергся хакерским атакам
Но, к счастью, податель жалобы предоставил флешку с видеозаписью. Согласно видеозаписи, судьи не выключили микрофон и камеру, из-за чего процесс совещания был виден и слышен участнику спора. Кассация указала, что подобное нарушение является безусловным основанием для отмены судебного акта, и направила дело на новое рассмотрение в апелляцию.
Арбитражный суд Хабаровского края. Арбитражный суд Хабаровска официальный. Арбитражный суд Хабаровск здание. Арбитражный суд Хабаровского края фото. Хабаровск Ленина 37 арбитражный суд. Арбитражный судья Хабаровск. Переулок спортивный 8 Хабаровск арбитражный суд. Картотека арбитражных дел Липецкой области.
Картотека арбитражных дел Орловской области официальный. Арбитражный суд Челябинской области официальный сайт картотека. Картотека арбитражных дел Пензенской области. Арбитражный суд Пензенской области картотека. Пензенский арбитражный суд картотека дел. Арбитражный суд Оренбургской области картотека дел. Картотека дел арбитражного суда Ставропольского края. Арбитражный суд Ставропольского края картотека. Сайт вас РФ официальный сайт. Судебное делопроизводство и картотека дел.
Судья Чисковский Хабаровск. Судья Левинталь Оксана Михайловна. Судья Левинталь Хабаровск. Арбитражный судья Хабаровска Сутурин. Арбитражный суд дела. Арбитражный суд картотека. Сайт арбитражного суда Красноярского края картотека дел. Арбитражный суд Красноярского края картотека арбитражных дел. Арбитражный суд Красноярского края картотека дел. Арбитражный суд Волжский.
Судья Буланков арбитражный суд Волгоградской области. Судья Троицкая арбитражный суд Волгоградской области. Арбитражный суд Волгоградской Лебедев. Арбитражный апелляционный суд Ессентуки. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд. Третейский суд картотека дел. Картотека дел судов. АИС судопроизводство. АИС судопроизводство подсистемы. АИС В суде.
Автоматизированная информационная система в арбитражном суде. Медведева Ольга Павловна Хабаровск.
Ждем, когда в столице решат проблему. Так как суды общей юрисдикции находятся на другой платформе, они не подверглись хакерской атаке, — уточнили в пресс-службе Арбитражного суда. Напомним, что «электронный» терроризм , - это нередкое явление в современном мире.
Хранит данные вынесенных решений по судопроизводствам. Календарь арбитражных дел. В разделе есть наглядная справочная таблица с расписанием заседаний судов РФ. Слева на странице расположен поисковик с фильтрами «Судья» и «Участник процесса». Перерывы в заседаниях. Часть сервиса, специализирующаяся на поиске информации о «холодных» периодах по текущим делам. Содержит карточки всех производств. Мой арбитр. Второй по значимости сервис на сайте электронного правосудия. Виртуальный инструмент граждан для подачи исков, заявлений, кассационных и апелляционных жалоб. Включает в себя все направления арбитражных процессов и пошагово в них инструктирует.
Как пользоваться сайтом арбитражных судов
АС Хабаровского края. Картотека (КАД Арбитр Хабаровский край) представляет собой хранилище сведений о всех делах, рассматриваемых в арбитражной системе Российской Федерации. В России начала работать система “Мой арбитр”, позволяющая подать заявление в арбитражный суд через интернет в любое время суток.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ
- Картотека арбитражных дел: kad, , официальный сайт
- Аппарат суда
- Как можно найти и посмотреть арбитражное дело по номеру, ИНН или фамилии
- Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края)
- Арбитражный суд Хабаровского края (АС Хабаровского края)
Банк решений арбитражных судов
| Заказы АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ: поиск госзаказов по регионам и площадкам | Сайты Арбитражных судов Приморского и Хабаровского края у меня точно не открываются, выдают что ведутся профилактические работы. |
| Сайты арбитражных судов Амурской области и других регионов России взломали | Сегодня, 16 марта, перестали работать сайты арбитражных судов во многих регионах России, в том числе и в Амурской области. |
| Личный кабинет мой арбитр: возможности и функционал | На официальном сайте Арбитражного суда Хабаровского края. |
| Личный кабинет мой арбитр: правила авторизации, функции аккаунта | Антивоенный призыв оставили неизвестные хакеры, которые взломали сегодня сайт хабаровского арбитражного суда. |