Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Руденко Р.А., с участием секретаря судебного заседания Вершининой О.И., ведущей протокол судебного заседания. Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел три дела, в которых заявители просили восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, ссылаясь на сбои в электронной системе «Мой арбитр».
О практике предъявления прокурорами исковых заявлений в арбитражный суд
- Отправить сообщение
- Навигация по записям
- Как подать исковое заявление в арбитражный суд, как написать иск, образец заполнения — Контур.Фокус
- КАД арбитр официальный сайт арбитражной картотеки
- Отправить сообщение
Как пользоваться банком решений арбитражных судов: пошаговая и наглядная инструкция
Арбитражный суд Хабаровского края. Обзор. Смотрите видео онлайн «Картотека арбитражных дел, знакомство с системой» на канале «Мой арбитраж» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 5 мая 2022 года в 8:23, длительностью 00:10:05, на видеохостинге RUTUBE. Сегодня, 16 марта, перестали работать сайты арбитражных судов во многих регионах России, в том числе и в Амурской области. Арбитражный суд Хабаровского края в составе: судьи Руденко Р.А., с участием секретаря судебного заседания Вершининой О.И., ведущей протокол судебного заседания.
Как зарегистрироваться в ЛК на сайте Мой Арбитр
Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта.
Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика. Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Князе-Волконское, с.
Анастасьевка, с. Сергеевка Хабаровского муниципального района наблюдались дожди, суды пришли к правомерному выводу о том, что подрядчик был лишен объективной возможности выполнить работы надлежащего качества в установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам, поэтому с учетом взаимного волеизъявления сторон на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ правомерно заключили дополнительное соглашение, изменяющее сроки выполнения работ, по причине необходимости соблюдения технологии производства работ и требований к качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков. Доводы заявителей жалоб на то, что неблагоприятные погодные условия не относятся к случаям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подлежат отклонению судом округа, поскольку в указанном положении не содержится конкретного перечня причин, по которым стороны вправе по соглашению сторон однократно изменить условия контракта, а указано на причину невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которая сторонами контракта в рамках настоящего дела доказана.
Судом округа также не принимаются доводы Минобороны России о том, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия только в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, основаны на неверном понимании норм права при установленных судами обстоятельствах дела, сводятся к несогласию ее заявителей с выводами судов, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установление новых обстоятельств, отличных от установленных судами, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы компетенции суда кассационной инстанции. Иных доводов, способных повлиять на результат рассмотрения спора, не приведено.
Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом округа не установлено. С учетом вышеизложенного, решение и апелляционное постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения. Руководствуясь статьями 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа постановил: решение от 05.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291. Председательствующий судья.
В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что введение режима чрезвычайной ситуации в месте выполнения работ не является основанием для изменения сроков выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Отмечает, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Указывает, что неблагоприятные гидрометеорологические явления не являются непреодолимой силой, а являются прогнозируемым событием. В судебном заседании представитель прокуратуры и Минобороны России на отмене судебных актов настаивали по основаниям, изложенным в кассационных жалобах. ООО «Корсар», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети «Интернет», своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие.
Учитывая ходатайство Востоквоендор, определением от 29. В назначенное время представитель Востоквоендор к веб-конференции не подключился, суду не представлена информация технической службы о наличии ограничений и технических работ в указанное в определении время 31. Как установлено судами и следует из материалов дела, ВП ВВО проведена проверка исполнения Востоквоендор требований законодательства о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд. В ходе проверки установлено, что 28. Из пункта 2. Сергеевка, протяженностью 1,607 км» работы. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к контракту , являющимся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
Согласно пункту 4 контракта цена контракта составляет 18 471 750 руб. Из пункта 3. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями технических регламентов, стандартов, санитарных норм и правил и иными требованиями действующего законодательства в области строительства, а также гарантировать качество выполняемых работ пункты 3. При погодных условиях, не позволяющих производить работы по укладке горячей асфальтобетонной смеси СНиП 3. Как следует из графика выполнения работ от 22. Пунктом 5.
Например, сайты арбитражных судов Санкт-Петербурга, Бурятии, Камчатского, Забайкальского краев работают на 09:59 по томскому времени в обычном режиме. В Арбитражном суде Томской области журналисту vtomske. По данным на 11:02 по томскому времени, взломанные сайты судов перестали открываться.
Напомним, что неделю назад хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств.
Заявитель совместно с конкурсным управляющим подал кассационную жалобу и указал на то, что во время онлайн-заседания не была соблюдена тайна совещания судей. Кассация не смогла послушать аудиозапись заседания в системе «Мой арбитр», потому что файл не открывался. Но, к счастью, податель жалобы предоставил флешку с видеозаписью.
Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
Подать документы в арбитражный суд можно в электронном виде – через систему «Мой Арбитр». Удобный и быстрый поиск заказов АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ во всех регионах. Бесплатный поиск по всем регионам, отраслям и компаниям. Арбитражный суд Хабаровского края ввел процедуру наблюдения в отношении старейшего авиаремонтного предприятия РФ ОАО «12 Авиационный ремонтный завод», входящего в холдинг "Вертолеты России" (дочерняя компания ОПК "Оборонпром").
28 мая у юристов могут быть сложности с загрузкой документов в «Мой арбитр»
| Банк решений арбитражных судов | В 2023 году совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды РФ, — сообщает |
| 74% документов в Арбитражные суды РФ подаются онлайн через сервис «Мой арбитр» | Информация о лоте. Арбитражный управляющий. |
| Арбитражный суд Хабаровского края | Арбитражный суд Хабаровского края. Обзор. |
| Ответы : Где можно посмотреть решение арбитражного суда Хабаровского края? | В арбитражных судах имеется возможность участия в судебных онлайн-заседаниях. |
📊3 из 4 документов подаются в арбитражные суды РФ онлайн через сервис «Мой арбитр»
| Арбитр хабаровского края | Арбитражный суд Хабаровского края Официальный сайт арбитражного суда Хабаровского края взломали и оставили на главной странице антивоенный призыв. |
| Арбитражный суд Хабаровского края | Таким образом Мой арбитр позволяет участвовать в ведении дела в арбитражном суде без личной явки. |
Find-Org - Проверка, что Вы не робот
Если не начался, то нажмите кнопку «Найти». Вам откроется список с найденными делами по банкротству. Перейдя по ссылке номера дела можно ознакомиться с участниками, судом и судьями, которое его рассматривают, а также с судебными актами. Оставьте заявку на консультацию юриста:.
Теги: Верховный суд РФ , Москва , Россия Верховный суд ВС РФ рассмотрел три дела, в которых заявители просили восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, ссылаясь на сбои в электронной системе «Мой арбитр». Высшая инстанция последовательно отклонила доводы заявителей, указав, что наличие сбоев в электронной системе необходимо подтвердить доказательствами. Кроме того, они не препятствуют отправке жалобы по почте. Ознакомление с судебными актами В первом случае в обоснование ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока на подачу кассационной жалобы заявитель сослался на неполучение по почте копии обжалуемого постановления суда округа, а также указал на сбои в работе электронной системы «Мой арбитр».
Поддержание контакта с представителем службы поддержки. На сайте есть возможность оформления банкротства.
Пользователю открывается доступ к информации о правилах и условиях данной процедуры. Контактные сведения Найти необходимую информацию можно на официальном сайте сервиса Мой Арбитр. Для этого создан специальный раздел, который называется FAQ. Найти его можно в рубрике «Справка». Здесь представлено довольно много информации о подаче документации и устранении различных ошибок при написании заявлений. Если представленных сведений не хватило для получения исчерпывающего ответа, то следует обратиться в службу технической поддержки. Можно написать письмо на электронную почту. Также можно открыть онлайн-чат с сотрудником с помощью ссылки, расположенной в правом нижнем углу. Нажмите на ярлык с изображением герба и далее выберите клавишу «Новый диалог».
The following two tabs change content below. В настоящее время помогаю в освоении сайта cabinet-bank. Страница автора Последние записи автора - Александр Лаптев.
На сайте «Мой арбитр» опубликован перечень судов , для которых доступна возможность проведения онлайн-заседаний. Перед участием в судебном онлайн-заседании вы можете протестировать ваш компьютер на этой странице. Для того, чтобы принять участие в судебном онлайн-заседании, необходимо подать в арбитражный суд ходатайство с приложением копий паспорта, диплома о высшем юридическом образовании и доверенности. Подробная инструкция как получить доступ к судебному онлайн-заседанию, в том числе по настройке компьютера здесь. Хотя лично я ничего специально не настраивал, у меня и так всё работает прекрасно и на моём счету участие в онлайн-заседаниях Арбитражного суда Хабаровского края, Арбитражного суда Псковской области, Арбитражного суда Тюменской области, Арбитражного суда Ростовской области, Арбитражного суда Воронежской области.
📊3 из 4 документов подаются в арбитражные суды РФ онлайн через сервис «Мой арбитр»
Оставьте свою заявку в ККМ. Цетре на звонок и наши операторы свяжутся с Вами. Электронная подпись будет готова в течение дня.
Report В России начинает действовать электронное судопроизводство. По новым правилам, с 1 января документы в электронном виде должны будут подаваться посредством заполнения формы на сайте арбитражного суда, но через личный кабинет, созданный в системе «Мой арбитр». К апелляционной и кассационной жалобам обжалуемые судебные акты должны прилагаться путем выбора пользователем копии соответствующего судебного акта из Картотеки арбитражных дел.
На сайте kad. В личном кабинете вы можете подать заявление, жалобу, оставить отзыв и многое другое. Картотека проста и понятна в использовании.
Как посмотреть дело в арбитражном суде Для начала авторизуйтесь на сайте через личный кабинет на портале госуслуг. Затем вернитесь на стартовую страницу к основным разделам, чтобы посмотреть дело в арбитражном суде. Читать далее В левой части экрана вы увидите поля для быстрого поиска.
Поиск арбитражных дел. Вас РФ картотека арбитражных дел.
Мой арбитр официальный сайт картотека. Картотека арбитражных дел Липецкой области. Календарь судебных заседаний. Третейский суд картотека дел. Расписание арбитражных дел.
Арбитражный суд Республики Башкортостан картотека. Банк судебных решений. Банк решений арбитражных судов. Банк решений арбитражных судов мой арбитр. На сайте арбитражного суда.
Картотека арбитражных дел по Республике Башкортостан. Мой арбитр подача документов в электронном виде. Арбитражный суд РФ картотека дел. Арбитр ру картотека арбитражных дел. Электронное ознакомление с материалами дела в мой арбитр.
Мой арбитр ходатайство об ознакомлении. КАД арбитр ру официальный. Арбитраж электронный Страж. Электронный Страж арбитражного суда. Электронный Страж сервис.
Арбитражный суд картотека арбитражных дел. Арбитр ру картотека арбитражных. КАД арбитр ру картотека арбитражных дел. Мой арбитр через госуслуги. Наименование файлов в мой арбитр.
Мой арбитр подсистемы. Мой арбитр материалы дела. Код доступа к материалам дела. Ознакомление с делом мой арбитр.
Как найти дело по банкротству на kad.arbitr.ru
Подача документов в арбитражные суды 1. Доступ к личному кабинету осуществляется посредством идентификации и аутентификации с использованием учетной записи физического лица ЕСИА упрощенной, стандартной или подтвержденной. Зарегистрировать учетную запись прямо на портале Госуслуг если вы не являетесь клиентом указанных ниже банков и поднять уровень учетной записи до Подтвержденной. Для этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже: Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи. Укажите в регистрационной форме на портале Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения регистрации. Шаг 2. Подтверждение личных данных — создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя — укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан — документ иностранного государства.
Страница справочного материала по работе с КАД арбитр картотекой дел. Как работать с картотекой Информация по судопроизводствам в картотеке доступна всем пользователям. Для работы с сервисом нужно зайти на официальный сайт КАД арбитр или выбрать соответствующую ссылку на сайте arbitr. Пошаговая инструкция для новичков Поисковик по информации о производствах арбитражного суда — картотека, расположен слева на главной странице портала электронное правосудие. Он включает в себя 5 фильтров, упрощающих работу в сервисе. Пользователю предлагается ввести в открытые поля данные: участника дела истца, ответчика или третьего лица ; судьи по данному судопроизводству; суда, в котором слушается дело; интересующего дела буквенно-цифровой номер ; После введения информации в поисковике требуется нажать «Найти». В окне справа откроется информация по интересующему делу. Чтобы открыть карточку производства, необходимо кликнуть на его выделенный синим цветом номер. В карточке дела кроме вкладок с полными данными есть функция отправки документов на печать.
Она расположена в верхней строчке страницы. Там же находится ссылка для мониторинга дела, после нажатия на неё данные и новости судопроизводства появятся в «Электронном страже» и в подразделе «Моего арбитра».
О получении документов судом и их принятии отклонении пользователю по электронной почте направляется соответствующее уведомление. Использование сервиса «Мой арбитр» существенно упростило участникам арбитражного процесса подачу заявлений, жалоб и прилагаемых к ним документов и в значительной мере сократило временные затраты на доставку документов в арбитражный суд. Электронный страж Сервис автоматического отслеживания информации о движении судебных дел и доведения этой информации до пользователей называется « Электронный страж ». Сервис предоставляет возможность в автоматическом режиме получать информацию обо всех событиях по судебному делу. Подписка возможна как с помощью ввода номера конкретного дела, так и путем ввода наименования участника дела.
Во втором случае система сама будет следить за появлением дел, в которых имеется участник с таким наименованием. Информация о движении судебных дел направляется пользователям посредством рассылки по электронной почте. Также указанная информация доступна пользователю на интернет-странице сервиса. Информация обновляется каждые 15—30 минут.
Последняя полоса Судьи посовещались в прямом эфире — кассация отменила судебный акт Кредитор подал заявление о признании сделок банкрота недействительными, однако и первая инстанция, и апелляция отказали. Заявитель совместно с конкурсным управляющим подал кассационную жалобу и указал на то, что во время онлайн-заседания не была соблюдена тайна совещания судей. Кассация не смогла послушать аудиозапись заседания в системе «Мой арбитр», потому что файл не открывался.
ВС разъяснил, является ли сбой в "Моем арбитре" уважительной причиной пропуска срока
Арбитражный суд Хабаровского края Ксения Викторовна. Судья арбитражного суда Хабаровска Авдеева Хабаровск. Госарбитраж при Хабаровском крайисполкоме был упразднен, и в соответствии с постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 4 июня 1992 года был образован Хабаровский краевой арбитражный суд. Использование сервиса «Мой арбитр» существенно упростило участникам арбитражного процесса подачу заявлений, жалоб и прилагаемых к ним документов и в значительной мере сократило временные затраты на доставку документов в арбитражный суд. Напомним, сейчас Арбитражный суд Хабаровского края в тесном помещении на пересечении улиц Ленина и Шеронова.
Начните с бесплатной консультации
- Как найти дело по банкротству на кад арбитре за 5 мин в 2023
- 28 мая у юристов могут быть сложности с загрузкой документов в «Мой арбитр»
- Возможности сайта картотеки
- Кад арбитр - официальный сайт арбитражной картотеки - официальный сайт 2019
- АС Хабаровского края готов проводить онлайн-заседания - новости Право.ру
- Основное верхнее меню
Картотека арбитражных дел: как найти информацию о судебном споре
Пример, пользователь прописал только название суда. КАД арбитр: картотека арбитражных дел выдала список всех дел арбитражного суда Северо-западного округа. Перечень предоставляется в виде таблиц с указанием реквизитов дела, ФИО судьи, ответчика и истца. Но при указании только названия суда велика вероятность, что система выдаст слишком большое количество дел. В нашем случае 40 страниц. Рядом с датой и номером дела в первом столбце таблицы располагается рисунок в форме листа. На нем могут быть написаны буквы «Г», «А», «Б», которые информируют о виде дела: «Г» — гражданские;.
Можно увидеть, сколько дело рассматривалось, когда было принято исковое заявление и тд. Для того, чтобы ознакомиться с делом более детально, нужно нажать на плюсик справа. У Вас перед глазами полная хронология арбитражного спора, с датами судебных заседаний и принятыми решениями. Если по спору были поданы апелляционные или кассационные жалобы, то такая информация будет отображаться здесь же. Для того чтобы ознакомиться с текстом решения, сохранить его или распечатать, нужно просто нажать на краткое резюме принятого судебного акта и он полностью откроется в соседнем окне: 47 Как Вы сами можете убедиться, сервис достаточно удобен в использовании, а главное - он экономит уйму времени и ресурсов не только юристам, но и людям, не вовлеченным в юридические тонкости. Ведь сроки в судебном процессе играют важнейшую роль! Поэтому полученная вовремя информация - залог успеха!
Кроме того, система кадарбитр является официальным и достоверным источником информации ст. Если статья была Вам полезна, ставьте лайк! Успехов Вам!
Документы, необходимые для оформления электронной подписи в ККМ. Оставьте свою заявку в ККМ. Цетре на звонок и наши операторы свяжутся с Вами.
Судья, рассматривающий дело. Суд, в котором проходят заседания по делу. Дата регистрации дела с возможностью указать не только точную дату, но и временной период. Имеется также меню, позволяющее отсортировать дела по специализации: гражданско-правовой; банкротной; судебных поручений. Найдя дело на сайте, можно открыть его карточку и ознакомиться с детальной информацией: участники, ход рассмотрения спора в арбитраже, апелляции и кассации, судебные решения и пр. Размещенные на сайте картотеки документы доступны для сохранения на компьютер и для печати на принтере.