Саров городской портал. Бывшего директора МБУКМ «Центр развития культуры и искусства г. Саров Нижегородской области» обвинили в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). С сегодняшнего дня исполняющим обязанности председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции (Саратов) является Сергей Сундуков.
Саровский городской суд Нижегородской области отметил 75-летний юбилей
Ранее Саровский городской суд в апреле удовлетворил ходатайство старшего следователя УФСБ и заключил 66-летнего обвиняемого Голубева под стражу на 2 месяца. Саров городской портал. читайте и обсуждайте последние новости вместе с нами. Дата рассмотрения: 22.03.2024. Суд: Саровский городской суд Нижегородской области. Судья: Потапова Т.В. Саров, Нижегородская область, 607180. Саровский городской суд Нижегородской области удовлетворил иск Управления Росохранкультуры по ПФО о признании недействительным свидетельства о регистрации телепрограммы «Саров». Главная» Новости» Новости сарова на сегодня происшествия криминал.
Видео: Саровский городской суд - 27.04.2024
- Саровский городской суд Нижегородской области
- Последние новости
- Саровский городской суд
- Саровский городской суд - свежее видео за сегодня - видео
- Полезные памятки
- Саровский городской суд — Судьи НН
Саровский горсуд заключил под стражу обвиняемого в разглашении гостайны бывшего сотрудника РФЯЦ
Кроме того, начальник участка водопроводных сетей цеха водоснабжения, действуя по предварительному сговору с мастером водопроводных сетей, в августе 2021 г. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Саровский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.
Список судей Саровского городского суда. Глава города Саров Тихонов Александр Михайлович. Анатолий Амеличев Саров.
Амеличев город Саров Анатолий. Тихонов Александр Иванович Саратов. Прокуратура г Саров. Деменюк прокуратура Саров. Прокуратура зато г Саров Нижегородской области.
Высшая квалификационная коллегия судей. Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Квалификационная коллегия Верховного суда РФ. Владислав Еричев Саров. Еричев Владислав Валентинович Саров.
Юрий Палагин Саров. Палагин Юрий Михайлович. Лодейнопольский городской суд. Приозерский городской суд. Приозерский суд Ленинградской области.
Судьи Приозерского городского суда. Аниканов Артем Константинович. Аниканов Артем Константинович Саратов. Аниканов Артем Константинович Саратовский областной. Артем Аниканов судья.
Саровская городская Дума. Прокурор гор Саров. Дума Саров новости. Первое заседание Думы в Кунгуре 2021г. Заседание Думы.
Прокуратура Балахна Спиридонова. Любушкина прокуратура Арзамас. Рудаков Арзамас прокуратура. Арзамас прокуратура Грищенков. Администрация города Саров.
Здание администрации Саров. Сайт администрации города Саров Нижегородской области. Здание администрация г.
Соблюдение авторских прав: Все права на материалы, опубликованные на сайте nn. Использование материалов, опубликованных на сайте nn. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал nn.
За злоупотребление должностными полномочиями первая получила полтора года условно, вторая еще и за превышение должностных полномочий — 2 года условно. По информации Ni Mash, делали они это ради премии. Напомним, бывшему генеральному директору « Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю вынесли приговор за взятки и превышение полномочий — ему дали 13 лет колонии строгого режима и присудили огромный штраф.
Технологии в тренде
в самой полной ленте городских новостей Сарова сегодня. Суд Сарова держит высокую планку по качеству рассмотрения дел и организации процесса судопроизводства. В общежитии города Сарова Нижегородской области с жильцов незаконно собирали деньги за услуги швейцаров.
Саровский адвокат получила 3 года условно за дачу взятки
| 1,5 миллиона рублей заплатит работодатель слесарю в Сарове | 11 ноября состоялось мероприятие, посвященное юбилею Саровского городского суда. |
| Саровский городской суд Нижегородской области отметил 75-летний юбилей - новости Нижнего Новгорода | Новости Сарова сегодня — последние новости и события —. |
| Саровский городской суд - видео | Саровский городской суд рассмотрел дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. |
| Суд Сарова арестовал физика Владимира Голубева по обвинению в разглашении гостайны | Саровский городской суд признал трех горожан виновными в попытке дискредитации ВСРФ. |
| Жителям Сарова, продававшим наркотики в подъездах, вынесли приговор | ТОП Происшествия. |
Начальник отдела саровских судебных приставов на 5 лет лишится свободы за взятку
Саров — обзор новостей с поисковым сервисом по интернет-ресурсам города Сарова (мнения, рейтинги, комментарии) на ЧП Саратов – Новости в Саратове сегодня. С сегодняшнего дня исполняющим обязанности председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции (Саратов) является Сергей Сундуков. Все Новости Сарова Нижегородская область События и происшествия Новости экономики и финансов Новости общества. Саровский городской суд Нижегородской области взыскал компенсацию морального вреда в пользу слесаря-ремонтника АО "Саровская Генерирующая. МУ МВД России по ЗАТО Саров.
Полезные памятки
- Поиск решений судов общей юрисдикции
- Саровский городской суд не внял жалобе Олега Тактарова
- Видео: Саровский городской суд - 27.04.2024
- Комментарии
Экоактивист получил пять суток ареста за публикацию 12-летней давности
Безусловно, на вас лежит серьезная ответственность. Чтобы решать судьбу отдельного человека или целого коллектива, нужно быть справедливым, терпеливым, глубоко нравственным, культурным, эрудированным и высокопрофессиональным специалистом. Желаю, чтобы ваш коллектив работал как единая команда, слаженный механизм, чтобы потребность людей в справедливости вы могли удовлетворять в полной мере». Делегацию Нижегородского областного суда возглавил и.
При этом разность мощности в проекте и смете не дает возможности выбрать конкретный радиатор по данным характеристикам.
В смете указаны радиаторы, где межосевое расстояние 350, что не соответствует проектным характеристикам, поэтому подрядчик, не получив ответа от Заказчика, согласно п. Впоследствии было выяснено, что ни официальных представительств, ни сервисных центов компании SIRA производителей Радиаторов «Gladiator» на территории РФ нет. Дополнительно был получен ответ от торговой промышленной палаты... Подрядчик сообщил Заказчику о невозможности установки радиаторов «Gladiator».
Для сокращения сроков согласования Подрядчик так же согласовал в установленном договором порядке, с проектной организацией ЗАО «Нижегородагропроект»... Не получив ответа от Заказчика, Подрядчик, не воспользовался правом приостановить производство работ, до момента согласования замены радиаторов «Gladiator» на радиаторы «Billit BM500», по той причине, что закупать радиаторы нужно было срочно, так как до начала отопительного периода было строго необходимо физически закончить работы по капитальному ремонту системы отопления, подготовить многоквартирный дом к отопительному сезону. Перенести работы на период окончания отопительного сезона 2019-2020 гг. В процессе и на момент окончания работ по капитальному ремонту системы отопления по адресу:...
Фактически количество установленных радиаторов «Billit BM500» и комплектующих - составило 192 штуки. Рыночная стоимость цена по прайсу , радиаторов «Rifar B500» и «Billit BM500», практически не отличается. Так как в локальном сметном расчете не была указана конкретная марка биметаллического радиатора, а стояла строка прим. Радиаторы биметаллические количество секций 1, мощностью 136 Вт шт.
Подрядчик, внес в исполнительную смету материальный ресурс ТССЦ-301-1021 «Биметаллический радиатор, марка «Rifar B500» 1 секция, из Территориального сборника сметных цен на материалы... ТССЦ-2001 части 3, по причине, что территориальные сборники сметных цен на материалы служат основанием для составления сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт на территории РФ. Сметные цены в ТССЦ-2001, учитывают все расходы отпускные цены, наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы на тару, упаковку и реквизит, транспортные, погрузочно-разгрузочные и заготовительно-складские расходы , связанные с доставкой материалов, изделий и конструкций от баз складов организаций подрядчиков или организаций-поставщиков до приобъектного склада строительства. При ознакомлении потенциального поставщика с дополнительными условиями: комплектацией, количество и срок поставки, Подрядчик получает стоимость гораздо выше среднерыночной стоимости 1 секции радиаторов.
Попадая в данную ситуацию, Подрядчик, для выполнения работ по ремонту систем отопления, вынужден оплачивать дополнительные расходы поставщикам радиаторов или осуществлять закупку по среднерыночной стоимости заблаговременно и нести затраты по подготовке радиаторов к установке самостоятельно. Они, как подрядчики, не требовали от Заказчика никаких дополнительных оплат по затратам на подготовку к установке и комплектацию радиаторов, кроме затрат, учтенных договорной сметой, руководствуясь тем, что, Подрядчик выиграл аукцион, и подписал Договор, тем самым взял на себя обязательство по выполнению условий договора. Подрядчик не превысил стоимость договорной сметы. Тем более, что как было подтверждено Представителями фонда взятие применительных расценок Фондом допускалось и нарушений в этом не было.
Умысла на хищение чужих денежных средств у него не было никогда. При заключении договора и исполнении его условий, он старался всегда выполнить все работы в срок, надлежащего качества — для него это было самой приоритетной задачей. Все работы выполнялись за счет ФИО163», и только потом, когда они все сдавали, деньги были получены, работы оплачены Заказчиком. Причем перед оплатой Заказчик неоднократно проверял сметы, акты, всю документацию, которая была ему направлена.
Все замечания были устранены, исправлены, после этого уже было все оплачено. Такая же ситуация по ул. То есть они установили даже больше, чем им заплатили. При направлении актов выполненных работ в Фонд капитального ремонта, Фонд капитального ремонта какие-либо замечания не высказывал, были текущие требования от сметчиков.
Замечаний Фонда относительно замены марки батареи не было, если бы такие замечания поступили, то они, конечно же, все бы поменяли. Пояснил, что обычно все паспорта на вентили, на трубы, все сертификаты скрепляются в одну упаковку, а при формировании исполнительной документации один паспорт, как оригинал подшивается в исполнительную документацию, которая уходит в Фонд капитального ремонта. В Фонде капитального ремонта имеется исполнительная документация, где в техдокументации, приложен паспорт, сертификат, схема установки радиаторов с указанием количества секций, а именно радиаторов «Билит БМ 500», исполнительная документация сдается вместе со сдаточной документацией до подписания смет, до подписания актов, то есть она сдается изначально. Соответственно, ее проверяют, в данном случае ее проверял ФИО44, в исполнительной документации должны находиться все сертификаты, и это не Рифар, не Гладиатор, а именно Билит БМ 500, тех радиаторов, которые были фактически установлены.
То есть ООО «Нео-сфера» предоставляло все паспорта Фонду, и Фонд их видел, поскольку им были направлена документы именно на радиаторы Билит. Замена радиаторов с заказчиком предварительно не была согласована по той причине, что когда возникла такая необходимость, а по опыту работы с Фондом с 2016 или 2017 года Фонд капитального ремонта не способен быстро отвечать на документы, на разночтения, на исправление ошибок, которые практически за весь период — более 15 лет строительного опыта каждый раз имеются разночтения проекта и сметы. В данном случае это специфика работы Фонда. Согласно пунктам договора и условиям договора он, как подрядчик, получив строительную документацию, то есть проект, смету и, выйдя на объект физически, посмотрев его, должен в десятидневный срок представить замечания и разночтения, если такие имеются.
Согласно условий договора, он направил такое письмо в Фонд, где написано, что имеются разночтения в проекте и смете. Выиграв конкурс 30. Уже в середине августа он согласовал с управляющей компанией, с проектировщиком и, зная и учитывая специфику работы Фонда, зная, что они все равно согласовывают, как последняя инстанция, зачастую они ни одного согласования не сделают без согласования проектировщика. Фондом были даны такие распоряжения, что для ускорения процесса согласования, документы сначала направлять не заказчику, а направлять проектировщику, а после этого либо проектировщик, либо они, как подрядчик, направляют в Фонд капитального ремонта для дальнейшего согласования, то есть по сути решающую роль по согласованию того или иного материального ресурса или какой-то проблемы, узла несет не заказчик, а несет управляющая компания и проектировщик, в данном случае в первую очередь проектировщик, а потом уже управляющая компания.
Поэтому, имея на руках согласованный документ от проектировщика, имея опыт работы, зная, что дальше это будет техническая часть, они направили в Фонд капитального ремонта письмо, и просто не стали ждать ответ. Прождав какое-то время и ответа не получив, зная, что это все формальность по сути, у него было два варианта — либо ждать, либо не ждать. При этом его основной целью было обязательное выполнение контракта, чтобы не возникло ЧС, и не было нарушено начало отопительного сезона. Вся эта ответственность лежала на нем, он понимал, что ему либо ждать согласования, либо остановить работы и уходить в зимний период, потому что на проведение всех работ был отведен очень короткий срок — полтора месяца.
За это время необходимо было все привезти, собрать, в домах много пенсионеров, есть дети, время, когда нельзя стучать и приходится работать в стесненных условиях, приходилось договариваться с каждым индивидуально, учитывая особенности каждой отдельной семьи. При этом было огромное количество работ, которые не учтены: нахождение радиаторов за шкафами, за кухонным гарнитуром, коробами, за которые не было никаких доплат. Учитывая близость отопительного сезона и, зная, что пуск тепла находится на жестком контроле и у главы городской администрации, и у губернатора области, он прекрасно понимал свою ответственность. Оформлением исполнительской сметы по...
Не помнит, когда ему стало известно о том, что радиаторы Гладиатор не поставляются в Россию, но сначала это было сказано в устной форме, потому что занимался этим поставщик — компания «Еврастрой» ФИО77, ему приходило письмо, они делали запрос. Сначала делали запрос в устной форме, и когда спрашивали, что у них по поставкам, они сказали тоже самое, что на территории Российской Федерации данные радиаторы отсутствуют. Официальный запрос делается гораздо позже, чем разговор по телефону, когда обговариваются сроки и возможность поставки того или иного материала. Радиаторы Билит на всех объектах, кроме...
Эти радиаторы в ООО «Техноресурс» они заказывали где-то в середине августа, либо ближе к концу августа. Была заявка конкретно по каждой квартире: 7 секций, 8 секций, 10 секций — они должны были быть не просто собраны, они должны были быть укомплектованы переходными гайками — это четыре гайки, на каждой стороне должна быть заглушка, клапан Маевского, то есть полностью в сборе. Сколько именно секций радиаторов было заказано в ООО «Техноресурс» сказать не готов, возможно 174, может быть больше, с запасом. Предположил, что это было сразу после заключения договора.
Дом по... В процессе работы они узнали о необходимости дополнительной установки радиаторов, появились собственники, у которых до этого был отказ, но они поменяли свое решение, и отказать им они не могли, о чем должен был быть составлен дополнительный акт на выполнение этих работ. Поскольку в смете были указаны радиаторы Рифар 350 в количестве 294 секции, а введен уже Рифар Б500 в количестве 84 секций, то производился соответствующий технический расчет, который подписывался проектировщиком. Он лично правильность составленного локального сметного расчета и иных документов не проверял, поскольку не является сметчиком.
Он лишь может посмотреть общие пункты: насколько опустилась цена, насколько она увеличилась, почему она увеличилась. После предоставления сметчиком документа о том, что все замечания устранены, он его подписывал. Вероятно, он видел марку радиаторов, их стоимость, но в каждую не заглядывал, не смотрел, хотя, вероятно, это его обязанность, и он должен проверять каждый пункт. Нарушения цены по договору, по сути, не было.
Монтаж радиаторов по... Гарантийный срок этих радиаторов и радиаторов Гладиатор отличается, но у радиаторов Билит БМ 500 Рязанского производства, то есть производства России гарантийный срок 10 лет, срок службы, по его мнению, более 25 лет, в то время, как у радиаторов Гладиатор, китайского производства на сайте в красивой картинке написан гарантийный срок 15 лет. Однако, всем понятно, что при отсутствии сервисных центров на территории РФ, такая гарантия не имеет никакого практического значения. Пояснил, что в конце сезона, а именно в самый его разгар на тот момент согласованные радиаторы Рифар, скорее всего, было невозможно поставить в тот срок, который было нужно, то есть в течение нескольких недель.
Конкретно по... Пояснил, что если бы он заказывал радиаторы Рифар и ждал бы их, это бы привело к срыву отопительного сезона. При этом технический расчет делался по радиаторам Билит, стоимость радиаторов Рифар, Билит и Гладиатор на тот момент была идентичной, разница совершенно несущественная, и она была гораздо ниже, чем стоимость по локальному сметному расчету, потому что локальный сметный расчет учитывает много других работ, которые не учитывает прайс. Также пояснил, что ФИО164» являлся победителем электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Радиаторы биметаллические количество секций 1, мощностью 136 Вт за штуку», ввиду разночтения проекта со ЛСР, руководствуясь условиями п. Подрядчик, просил произвести замену радиаторов, в установленном Договором порядке, на радиаторы с улучшением эксплуатационно-технических характеристик радиаторов. Запроса о предоставлении прайсов на радиаторы от Заказчика не поступало. Каких-либо требований об обосновании цены Заказчик не требовал.
Локальным сметным расчетом была предусмотрена расценка ТССЦ-301-1019 Rifar-B350, которая не соответствует по своим характеристикам проектным радиаторам по мощности — по тепловой отдаче и межосевому расстоянию в отличие от радиаторов марки» Rifar-B500. Работы были выполнены в полном объеме, акты выполненных работ были направлены Заказчику. При согласовании исполнительных смет и актов от них поступали замечания. После устранения всех замечаний документы были подписаны, работы были оплачены.
Подрядчик направил в адрес ФИО167» письмо о согласовании сметной стоимости радиаторов и получил ответ исх. В письме, Заказчик сообщил: «Вам необходимо отразить в измененном сметном расчете марку примененных радиаторов с сохранением договорной стоимости» конец цитаты, чем согласовал стоимость «Billit BM500» согласно договорной стоимости. В соответствии с п. Частью 1 Статья 710 ГК РФ , установлено, что в случаях, когда фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату работ по цене, предусмотренной договором подряда, если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
Заказчик, в данном случае, претензий к качеству работ не предъявил. Умысла на хищение денежных средств у него не было никогда, обманывать Заказчика либо вводить в заблуждение он не хотел. После заключения договора, все действия по замене материалов были согласованы с Заказчиком, им же и была утверждена цена на материал. Только после неоднократной проверки работы были приняты и оплачены.
Необходимо отметить, что все работы выполнялись за счет компании ООО «Нео-сфера», и только потом, гораздо позже были получены деньги за эти работы. Перед оплатой Заказчик очень внимательно проверял, перепроверял все сметы, направлял замечания, они исправляли и возвращали ему исправленные. Фактически радиаторов по адресу ул. Это обусловлено тем, что потом появлялись собственники, из тех, кто сначала отказались, которые также захотели в момент проведения работ до их завершения поставить себе радиаторы.
Комиссия при приемке проверила их наличие и подписала акт. Никто больше никаких секций не доставлял после завершения работ — ни в холле первого этажа, ни где-то еще. После завершения и сдачи работы, они туда больше не приходили и их ни по каким гарантийным обязательствам не вызывали. Согласно проектной документации и фактически выполненных работ в холле дома было установлено две секции по 12 радиаторов, их установили изначально, в сентябре дали тепло, и больше они туда не выходили, никаких гарантийных обязательств не выполняли.
Претензий по адресу ул. Прошло два отопительных сезона, были сильные морозы, но система работает, никаких замечаний нет. В отличие установки радиаторов по... Собирали и комплектовали радиаторы сами, возможность такая была, то есть переборка радиаторов, согласно проектной документации, проводилась своими силами.
По данному адресу работы начались в начале лета, месяц не помнит, а закончились к отопительному сезону, где-то в сентябре месяце. Изначально они заказывали радиаторы и делали заявку в торговый дом Билит в Рязани, но нужно было оплатить сто процентов, оплата от Фонда не поступала, все это было позже, и как только поступила оплата, они оплатили радиаторы Билит и привезли весь основной объём на этот дом в сумме. На начало работ они брали часть радиаторов у ООО «Еврастрой», они были у них на складах. Брали с учетом того, что когда придут радиаторы, они либо выплатят стоимость взятых радиаторов деньгами, купим у них, либо отдадим, сделаем возврат.
По приходу радиаторов, они были возвращены в ООО «Еврастрой» согласно актам. Радиаторы Билит поступили примерно в начале сентября всем объемом, точнее по количеству сказать не может. Стоимость радиаторов в сборе была высокая, и в данном случае было принято решение, что комплектовать радиаторы по квартирам будут сами, поскольку эти затраты заказчиком не компенсировались. Он понимал, что будет успевать по времени, и принял решение, что на такой объем не будет переплачивать за сборку радиаторов, а будут самостоятельно выполнять эти работы.
В сборнике ТСЦ расписано, что расценки учитывают все затраты. Поэтому стоимость радиаторов Рифар Б500 в смете, локальном расчете стоит 1200, а фактическая его цена по прайсу 550-600 рублей.
В апреле следствие сняло с Голубева подписку о неразглашении данных предварительного следствия. В 2013 году после выступления Голубева на конференции в Чехии был опубликован его доклад, в котором речь шла о взрывчатых веществах. В июле 2014 года против Голубева было возбуждено уголовное дело по статье "разглашение государственной тайны", тогда же подозреваемому было предъявлено обвинение. Расследование ведет управление ФСБ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Экоактивист получил пять суток ареста за публикацию 12-летней давности
Мы из Сарова | новости Саров. Затоновости Саров паблик в ВКонтакте, список участников группы, записи, фотографии сообщества. id:35911547. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Саровский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу. В общежитии города Сарова Нижегородской области с жильцов незаконно собирали деньги за услуги швейцаров.