Подача ходатайства об участии в онлайн-заседании (веб-конференции) в арбитражный суд Российской Федерации через систему «Мой арбитр». В 2023 году совокупный объем документов, подаваемых в арбитражные суды онлайн через сервис «Мой арбитр», достиг 15,7 млн, что составило 74% от общего объема всех подаваемых документов в арбитражные суды РФ, — сообщает
Мой арбитр картотека
| Особенности национального процесса в судах по экономическим спорам, или Ошибки в работе КАД.АРБИТР | Рейтинг Арбитражных судов. Новости. |
| Судят юриста, предъявившего работодателю фиктивные иски на 180 млн руб. | Арбитражный суд Хабаровского края. Обзор. |
| Онлайн-сервис «Мой Арбитр» | Как быстро найти дело или решение суда по банкротству на официальном сайте кад арбитр. |
| Получите краткий курс по 44-ФЗ в формате PDF бесплатно! | Рейтинг Арбитражных судов Рейтинг Арбитражных судов ещё. |
Арбитражный суд Хабаровского края подвергся хакерским атакам
Up2: по состоянию на 13:20 сайт вообще перестал открываться. Ждем, когда в столице решат проблему. Так как суды общей юрисдикции находятся на другой платформе, они не подверглись хакерской атаке, — уточнили в пресс-службе Арбитражного суда.
Все новости Хабаровск Арбитражный суд Хабаровского края подвергся хакерским атакам При переходе на ресурс пользователи видели лишь послание взломщиков. На данный момент оно уже пропало, но и сайты до сих пор не работают. Хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов России и Хабаровского края в том числе.
Как видно, этим условиям соответствуют 88 дел. Находим необходимое дело и переходим в него.
Для примера возьмем дело от 28. Нажимаем на номер дела в первом столбце и переходим к карточке. Данное дело рассматривалось на протяжении 1 года и 10,5 месяцев, в настоящее время оно завершено. Дополнительно мы можем посмотреть ход рассмотрения спора и решения судов. В связи с тем, что кассационная инстанция направила дело на новое рассмотрение, разбирательства по данному вопросу продолжаются несмотря на то, что само дело завершено. Подробную информацию об этом можно увидеть во вкладке «Календарь». Синим цветом выделены даты рассмотрения дела кассационной инстанцией, а зеленым — первой инстанции.
Напомним, что неделю назад хакеры взломали сайты нескольких российских ведомств. На главных страницах сайтов появились изображения с силуэтами военных, танков и украинским и российским флагами. Редакция vtomske.
Защита документов
На основании судебных актов выдано почти 11 тысяч исполнительных листов. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края При использовании материалов ссылка на сайт www.
В июне следующего года был образован арбитражный суд Хабаровского края, пришедший на смену упраздненному Государственному арбитражу при крайисполкоме. Уверен, что сегодняшняя экономика это правовая экономика, основанная на законе и договоре. Во всем мире порядок в этой сфере поддерживается судами, которые полностью независимы от других ветвей власти. Арбитражный суд Хабаровского края относится к первому уровню системы арбитражных судов. Данный суд в соответствии со статьей З6 федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. Президиум арбитражного суда Хабаровского края действует в составе председателя суда, его заместителей, председателей судебных составов и судей.
Утверждает по представлению председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда; рассматривает вопросы судебной практики и организации работы суда. В Арбитражный суд Хабаровского края входят коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений и коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Судебные коллегии рассматривают в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов. Первые шаги по систематизации актов В 2008 году появилась первая полноценная база решений арбитражных судов БРАС , ведением которой занимался «Гарант-Интернет». В то же самое время бизнесмен Дмитрий Чиракадзе и Пелевин задумали открыть портал «Право. Эти сведения собирали с сайтов судов, так и набралась первая база судебных актов от «Право. Именно она и легла в основу КАД, технической разработкой которой занялись восемь программистов. На работу отводилось не больше двух месяцев.
По словам Пелевина, они с Чиракадзе на три дня закрылись в офисе, чтобы придумывать дизайн КАД: «Тогда и появился интерфейс, теперь уже всем привычный». Так и появился единый централизованный бесплатный ресурс, который включил в себя данные о реквизитах всех судебных дел и документов, а также тексты принятых судебных актов.
За достоверность информации в материалах, размещенных на коммерческой основе, несет ответственность рекламодатель. Instagram и Facebook Metа запрещены в РФ за экстремизм. На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Кроме того, положения статьи 95 Закона о контрактной системе не предусматривают возможность изменения срока выполнения работ по контракту на основании плохих погодных условий, а предмет спорного контракта не попадает под действие пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Минобороны России также обратилось в Арбитражный суд Дальневосточного округа с кассационной жалобой на решение от 05. В обоснование жалобы заявитель приводит доводы о том, что введение режима чрезвычайной ситуации в месте выполнения работ не является основанием для изменения сроков выполнения работ на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе.
Отмечает, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Указывает, что неблагоприятные гидрометеорологические явления не являются непреодолимой силой, а являются прогнозируемым событием. В судебном заседании представитель прокуратуры и Минобороны России на отмене судебных актов настаивали по основаниям, изложенным в кассационных жалобах. ООО «Корсар», извещенное надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте арбитражного суда в сети «Интернет», своих представителей для участия в судебном заседании суда кассационной инстанции не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в их отсутствие. Учитывая ходатайство Востоквоендор, определением от 29. В назначенное время представитель Востоквоендор к веб-конференции не подключился, суду не представлена информация технической службы о наличии ограничений и технических работ в указанное в определении время 31. Как установлено судами и следует из материалов дела, ВП ВВО проведена проверка исполнения Востоквоендор требований законодательства о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд. В ходе проверки установлено, что 28.
Из пункта 2. Сергеевка, протяженностью 1,607 км» работы. Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Техническим заданием Приложение N 1 к контракту , являющимся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Согласно пункту 4 контракта цена контракта составляет 18 471 750 руб. Из пункта 3. Подрядчик обязан проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, требованиями технических регламентов, стандартов, санитарных норм и правил и иными требованиями действующего законодательства в области строительства, а также гарантировать качество выполняемых работ пункты 3. При погодных условиях, не позволяющих производить работы по укладке горячей асфальтобетонной смеси СНиП 3.
Сайт Арбитражного суда Хабаровского края взломали хакеры
| Ответы : Где можно посмотреть решение арбитражного суда Хабаровского края? | Арбитражный суд Хабаровского края — все самые свежие новости по теме. |
| Руководство пользователя сервиса мой арбитр ру | Удобный и быстрый поиск заказов АРБИТРАЖНЫЙ СУД ХАБАРОВСКОГО КРАЯ во всех регионах. Бесплатный поиск по всем регионам, отраслям и компаниям. |
| Ответы : Где можно посмотреть решение арбитражного суда Хабаровского края? | Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Медведевой. |
| 28 мая у юристов могут быть сложности с загрузкой документов в «Мой арбитр» | Смотрите видео онлайн «Картотека арбитражных дел, знакомство с системой» на канале «Мой арбитраж» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 5 мая 2022 года в 8:23, длительностью 00:10:05, на видеохостинге RUTUBE. |
| Информационная система мой арбитр \ 2024 год \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс | Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Шанцевой А.Г., при ведении протокола помощником судьи Шадриной В.В. |
Как найти дело по банкротству на kad.arbitr.ru
Рейтинг Арбитражных судов. Новости. Что рассматривает арбитражный суд? Фото из арбитражного суда Краснодарского края. Рассказываем, что такое электронный реестр арбитражного суда, как ориентироваться в картотеке дел и найти нужный правовой акт н. Как быстро найти дело или решение суда по банкротству на официальном сайте кад арбитр.
Как найти дело по банкротству на kad.arbitr.ru
Такие же заглушки стоят на сайтах арбитражных судов других регионов страны. Редакция телеканала «Хабаровск» проверила сайты арбитража Москвы, Приморья, Дагестана, Новосибирской области.
Внедрены новейшие технологии, которые позволили повысить эффективность, доступность и открытость правосудия. Благодарю вас за то, что вы помогаете развивать экономику Хабаровска, поддерживаете хозяйствующие субъекты. Экономическая ситуация в городе во многом зависит от качества работы арбитражного апелляционного суда.
Три десятилетия — срок относительно небольшой.
Найти официальную информацию по делам, которые рассматриваются арбитражными судебными органами, можно в картотеке арбитражных дел — arbitr. Сайт находится в свободном доступе и каждый пользователь может найти нужные сведения в любой момент. Картотека арбитражных дел: что это Чтобы граждане могли быстро и легко взаимодействовать с представителями арбитражных судебных органов, найти актуальную информацию, разработана картотека арбитражных дел — kad arbitr. Это база данных, которая содержит сведения о всех решениях инстанций. Ресурс содержит архив правовых актов, информацию о текущих и завершенных процессах, другие данные. После авторизации у пользователя появляется личный кабинет.
Авторизованное лицо может оставить отзыв, подать заявление или жалобу, выполнять другие действия. Электронная база отличается простотой использования.
В частности, в размещенном тексте упоминаются политзаключенные, Украина и Гаага. Точное количество сайтов, попавших под атаки, пока не известно. Например, сайты арбитражных судов Санкт-Петербурга, Бурятии, Камчатского, Забайкальского краев работают на 09:59 по томскому времени в обычном режиме. В Арбитражном суде Томской области журналисту vtomske.
Арбитражный суд хабаровского края картотека
Неизвестные взломали сайт краевого арбитражного суда, а также рассылали недостоверную информацию якобы от имени Законодательной думы, сообщает ИА AmurMedia. Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи А.Ю. Милосердовой при. Хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов России и Хабаровского края в том числе. Арбитражный суд Хабаровского края ведет свою историю с 1931 г., когда был образован Госарбитраж при Далькрайисполкоме.
Arbitr.ru: Как найти дела контрагента в картотеке арбитражного суда
Арбитражный суд Хабаровского края сообщил на своём сайте, что с 25 мая может проводить заседания по видеоконференц-связи, а с материалами дел можно ознакомиться в режиме онлайн. Чтобы посмотреть дело в Арбитражном суде по номеру, нужно перейти на официальный сайт суда, который рассматривает дело, и перейти во вкладку «Картотека дел». Арбитражный суд Хабаровского края сообщил на своём сайте, что с 25 мая может проводить заседания по видеоконференц-связи, а с материалами дел можно ознакомиться в режиме онлайн.
Мой арбитр ру: инструкция по использованию сервиса
Перейти в картотеку можно через официальный информационный сайт Федеральных арбитражных судов. Регистрация и авторизация Перед работой с сайтом требуется пройти процедуру регистрации. Процесс включает два простых этапа: Нужно кликнуть на кнопку «Войти», которая располагается в правом верхнем углу. Затем следует поставить галочки рядом с соответствующей информацией и авторизоваться через Госуслуги или «Электронное правосудие». Процедура авторизации на этом завершена. Картотека: как найти информацию о судебном деле В левой части главной страницы расположена система фильтров для поиска по многим параметрам: участник дела: истец, ответчик, другое лицо; фамилия судьи; номер дела; дата регистрации дела.
При возникновении вопросов, связанных с поиском, можно в любой момент кликнуть на подраздел «Как это работает? Поиск легче осуществлять с указанием названия судебного органа, номера дела.
Перед участием в судебном онлайн-заседании вы можете протестировать ваш компьютер на этой странице.
Для того, чтобы принять участие в судебном онлайн-заседании, необходимо подать в арбитражный суд ходатайство с приложением копий паспорта, диплома о высшем юридическом образовании и доверенности. Подробная инструкция как получить доступ к судебному онлайн-заседанию, в том числе по настройке компьютера здесь. Хотя лично я ничего специально не настраивал, у меня и так всё работает прекрасно и на моём счету участие в онлайн-заседаниях Арбитражного суда Хабаровского края, Арбитражного суда Псковской области, Арбитражного суда Тюменской области, Арбитражного суда Ростовской области, Арбитражного суда Воронежской области.
А вы что выбрали бы: лично ехать в командировку в суд другого города или участвовать в судебном онлайн-заседании?
Достаточно ввести его в соответствующей графе в Фильтре дел. Судья, рассматривающий дело. Суд, в котором проходят заседания по делу. Дата регистрации дела с возможностью указать не только точную дату, но и временной период. Имеется также меню, позволяющее отсортировать дела по специализации: гражданско-правовой; банкротной; судебных поручений.
Найдя дело на сайте, можно открыть его карточку и ознакомиться с детальной информацией: участники, ход рассмотрения спора в арбитраже, апелляции и кассации, судебные решения и пр.
Я выехал в суд. По прошлому опыту, думаю - дай перепроверю! Залезаю с телефона в Кад. В мобильной версии он отображается чуть иначе; на серой полосе нету даты и времени очередного заседания, а только судебный акт о принятии жалобы к производству. Скачиваю, смотрю... Я начинаю сомневаться в себе, своем сознании, перечитываю снова. Радуюсь, что позже, а не раньше. Вместе со мной входят участники другого процесса. Я обращаюсь к судье - а как же Альбатрос?!
Судебное онлайн-заседание: как в нем участвовать, и что для этого нужно
Ждем, когда в столице решат проблему. Так как суды общей юрисдикции находятся на другой платформе, они не подверглись хакерской атаке, — уточнили в пресс-службе Арбитражного суда. Антивоенный призыв оставили неизвестные хакеры, которые взломали сегодня сайт хабаровского арбитражного суда.
Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 18 Обзора судебной практики от 28. Как указывалось выше, дополнительное соглашение N 9 стороны заключили на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ, который введен Федеральным законом от 01. Пункт 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ относит к случаям, когда изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон, следующий — если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек штрафов, пеней , предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом , предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта. Таким образом, при соблюдении совокупности условий существенное условие контракта о сроке исполнения может быть изменено по соглашению сторон, в том числе в случаях, когда контракт не исполнен по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, либо по вине подрядчика. Частью 1 статьи 743 ГК РФ предусмотрено, что подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Князе-Волконское, с.
Анастасьевка, с. Сергеевка Хабаровского муниципального района наблюдались дожди, суды пришли к правомерному выводу о том, что подрядчик был лишен объективной возможности выполнить работы надлежащего качества в установленный срок по независящим от сторон контракта обстоятельствам, поэтому с учетом взаимного волеизъявления сторон на основании пункта 9 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ правомерно заключили дополнительное соглашение, изменяющее сроки выполнения работ, по причине необходимости соблюдения технологии производства работ и требований к качеству, что невозможно в период выпадения обильных осадков. Доводы заявителей жалоб на то, что неблагоприятные погодные условия не относятся к случаям, предусмотренным пунктом 9 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе, подлежат отклонению судом округа, поскольку в указанном положении не содержится конкретного перечня причин, по которым стороны вправе по соглашению сторон однократно изменить условия контракта, а указано на причину невозможности исполнения контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам, которая сторонами контракта в рамках настоящего дела доказана. Судом округа также не принимаются доводы Минобороны России о том, что подрядчик вправе ссылаться на неблагоприятные погодные условия только в случае привлечения последнего к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков выполнения работ, поскольку включение в часть 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ пункта 9 направлено на повышение эффективности и оперативности обеспечения государственных и муниципальных нужд, для чего законодателем предусмотрена возможность изменения существенных условий контракта без необходимости заключения нового контракта и проведения новой закупки критерий эффективности закупки. В целом доводы, изложенные в кассационных жалобах, основаны на неверном понимании норм права при установленных судами обстоятельствах дела, сводятся к несогласию ее заявителей с выводами судов, направлены на переоценку имеющихся в деле доказательств и установление новых обстоятельств, отличных от установленных судами, в связи с чем не могут быть приняты во внимание, учитывая предусмотренные статьей 286 АПК РФ пределы компетенции суда кассационной инстанции. Иных доводов, способных повлиять на результат рассмотрения спора, не приведено. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 288 АПК РФ основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом округа не установлено. С учетом вышеизложенного, решение и апелляционное постановление подлежат оставлению без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения. Руководствуясь статьями 286 — 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа постановил: решение от 05. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.
Озвучивая в жалобе в ВККС претензии к судье Трещевой, заявитель отмечает: даже из аудиозаписей процесса понятно, что судья общается с представителем ответчика весьма неформально. К тому же, как следует из этой же записи, судья просто не знакома с материалами дела. По первому ходатайству судья вынесла отказ, а второе так и вовсе не было рассмотрено и не получило никакой оценки! Ещё одно нарушение зафиксировано во втором судебном заседании по этому же делу. Истец настаивал на проведении судебного заседания 18 июня 2020 года в режиме «онлайн». И возможность организовать онлайн-заседание у суда была. Но… Несмотря на то, что суд дважды получал ходатайства истца, одобрение на онлайн-заседание так и не было получено. Не поступил код для подключения к онлайн-заседанию. Поскольку истец лично присутствовать не мог, то его представители трижды пытались дозвониться до судьи, его секретаря и помощника.
На главной странице арбитражного суда Хабаровского края вместо привычного интерфейса появились оскорбительные надписи с нецензурной лексикой. Такие же заглушки стоят на сайтах арбитражных судов других регионов страны.