Арбитражный суд Белгородской области занимает 3-е место по количеству рассмотренных дел в Центральном федеральном округе. Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил иск частично и взыскал с Центра экологической безопасности 145 млн рублей, сообщает «Ъ-Черноземье» со ссылкой на судебную документацию. Видеоканал белгородского областного суда. Вестник судейского сообщества белгородской области. АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ от 28 июля 2023 года № А08-1050/2023 Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2023 года Полный текст решения изготовлен 28 июля 2023 года Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи. Всего в базе данных судебного органа «Арбитражный суд Белгородской области» находится 22134 документа.
Find-Org - Проверка, что Вы не робот
На торжественном мероприятии губернатор Белгородской области вручил благодарственные письма сотрудникам: —Курепко Евгению Васильевичу — судье; —Данилову Виктору Александровичу — заместителю начальника отдела кодификации и систематизации законодательства, обобщения и судебной практики; —Тараборкиной Светлане Ивановне — помощнику судьи; —Кичигиной Анне Ивановне — ведущему специалисту 3-его разряда отдела кадров и государственной службы; —Кондратьевой Наталье Юрьевне — ведущему специалисту 3 разряда отдела кодификации и систематизации законодательства, обобщения и судебной практики. Достаточно тяжёлая сейчас ситуация, но я благодарен вашему коллективу за мужество. Оставаясь на своих рабочих местах, ответственно подходя к своим обязанностям, вы выполняете очень важную государственную задачу.
Оставаясь на своих рабочих местах, ответственно подходя к своим обязанностям, вы выполняете очень важную государственную задачу. Ваша работа — гарантия стабильности региона и всей страны», — отметил в поздравлении глава региона.
Судьи арбитражного суда Белгородской области. Областной суд Белгород. Белгород квалификационная коллегия судей. Белгородский областной суд.
Судьи Белгород. Совещание судей. Белгородский арбитражный суд. Переверзев арбитражный суд Белгород. Берд Маирович. АС Белгородской области. Судья Кретова арбитражный суд Белгородской области. Яковлевский районный суд Белгородской области судья Польщикова. Борисовский районный суд Белгородской области.
Уставной суд Белгородской области. Белгородский районный суд. Судья Потапова арбитражный суд Белгородской области. Арбитражный суд Республики Крым судья Белоус. Арбитражный суд Белгород Мирошникова. Судья Иванова арбитражный суд Белгородской области. Помощники судей арбитражного суда Белгородской области. Народный бульвар 135 Белгород арбитражный суд. Сайт арбитражного суда Белгородской области.
Областной арбитражный суд Белгородской области. Гумеров арбитраж Белгород. Арбитражный суд Белгородской области Иванова. Судья Кретова Белгород. Арбитражный суд Белгородской области. Арбитражный суд Белгородской области фото. Областной суд Белгородской области. Судья Кощин арбитражный суд Белгородской области. Судья Лазовская арбитражный суд Белгородской области.
Суд Белгородской области. Бугаева арбитражный суд Белгород. Управление мир судей Белгородской области. Арбитражный суд Белгородской области внутри.
Срок избрания Марата Гумерова составит шесть лет. До него полномочия председателя Арбитражного суда два года исполняла Валентина Белоусова.
В Белгородской области представили нового председателя регионального Арбитражного суда
Вячеслав Гладков выступил на мероприятии к 30-летию Арбитражного суда области 23 декабря 2022, 15:09ОбществоФото: belregion. Губернатор Вячеслав Гладков выступил на мероприятии к 30-летию Арбитражного суда области. Он поздравил сотрудников и вручил им благодарственные письма, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Значение условия договора устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом абзац 1 ст. Условия договора толкуются и рассматриваются судом в их системной связи и с учетом того, что они являются согласованными частями одного договора системное толкование.
Сторонами согласована ответственность подрядчика за нарушение конечного срока выполнения всех работ по договору в виде неустойки, исчисляемой исходя из цены всего договора подряда, а не цены просроченных работ. В настоящем деле негативные последствия, возникшие на стороне Заказчика, заключались в том, что выполненные Обществом отдельные этапы работ не имели для Комбината потребительской ценности в связи с невозможностью использования их результатов, так как для реконструкции имущества Комбинату был необходим готовый проект. Доказательств обратного Исполнителем не представлено. Эти негативные последствия не зависели от того, какие промежуточные обязательства подрядчик выполнил в срок.
Поэтому установление договорной неустойки за нарушение конечного срока строительства от общей цены договора подряда являлось допустимым. Стороны при его заключении находились в равном правовом положении. Следовательно, Общество не было лишено возможности предлагать иную редакцию условий, касающихся взыскания неустойки.
За это время поступило почти 400 тысяч исков, из них 46 тысяч только за 2022-й. Арбитражная система региона занимает третье место по количеству рассмотренных дел в ЦФО. Сейчас в штате нашего Арбитражного суда работает 131 сотрудник, из них 36 — судьи.
Соболезнования выразили первые лица региона. Как заявили в пресс-службе правительства региона, Антонина Кобцева внесла бесценный вклад в становление и развитие судебной системы Белгородской области.
Нет результатов
- АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
- Судья белгородского арбитража Лариса Кретова подала в отставку после приговора бывшему мужу
- Как работать с картотекой арбитражных дел
- Правила комментирования
- Сообщи о фактах коррупции
- Арбитражный Суд Белгородской области
Решение Арбитражного суда Белгородской области от 28.07.2023 № А08-1050/2023
| По состоянию на август в арбитражный суд Белгородской области поступило 1 159 дел | В компании «Еврологистик» прокомментировали ситуацию с направлением заявления УФНС по Белгородской области в Арбитражный суд о признании банкротом. |
| Судья белгородского арбитража Лариса Кретова подала в отставку после приговора бывшему мужу | Арбитражный суд Белгородской области принял ещё два иска к «Агро-Белогорью» и его совладельцу Владимиру Зотову от ООО «Группа компаний „Русагро“». |
Белгородский арбитражный суд признал банкротом известного бизнесмена
Такую сумму взыскал Арбитражный суд Белгородской области у одного из предпринимателей в пользу резидента Великобритании. Арбитражный суд Белгородской области информирует о том, что прием документов канцелярией 2 ноября 2018 года будет осуществляться до 13 час. Новым председателем Арбитражного суда Белгородской области указом президента РФ назначен Марат Гумеров. Суд поставил точку в деле бывшей начальницы управления капитального строительства администрации Корочанского района. Антикоррупционная декларация, Арбитражный суд Белгородской области. Отказ от публикации сведений по указу №968 от 29.12.2022. Данные из официальных источников в удобном формате.
«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании
Участие арбитражный суд белгородской области ИНН 3124018052 в арбитражных делахв открытых, Истец: 1 дело, Иное лицо: 4 дела на сумму 8 706 950 руб.в завершенных, Истец: 2 дела на сумму 181 625 руб. В картотеке размещены документы всех арбитражных судов РФ – от федеральных до Высшего Арбитражного и Верховного Суда, – сохраненные с момента ее создания. Все новости на тему: агро-белогорье | Красное знамя31. 13 декабря Арбитражный суд Белгородской области наложил арест на доли собственников Владимира Зотова (72,5 %) и Ларисы Ковалевой (5 %) в юрлице ООО «ГК Агро-Белогорье». Арбитражный Суд Белгородской области (ИНН 3124018052) Белгород реквизиты и официальный сайт организации. Юридический адрес, руководство, учредители, телефон и другие данные на Rusprofile. В Белгородской области для создания арбитражного суда была использована материальная и кадровая базы Госарбитража в которой активно принимала участие Антонина Кобцева. Арбитражный суд Белгородской области: адреса со входами на карте, отзывы, фото, номера телефонов, время работы и как доехать.
Суд удовлетворил иск о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы ЧЭМК
| Защита документов | В общей сложности в Арбитражный суд Белгородской области в августе месяце поступило 1 159 дел. |
| Арбитражный Суд Белгородской области | АС Челябинской области АС Чеченской Республики АС Чувашской Республики АС Чукотского АО АС Ямало-Ненецкого АО АС Ярославской области ПСП Арбитражного суда Пермского края ПСП Арбитражный суд Архангельской области Суд по интеллектуальным правам. |
Вячеслав Гладков выступил на мероприятии к 30-летию Арбитражного суда области
Участие арбитражный суд белгородской области ИНН 3124018052 в арбитражных делахв открытых, Истец: 1 дело, Иное лицо: 4 дела на сумму 8 706 950 руб.в завершенных, Истец: 2 дела на сумму 181 625 руб. Контакты и реквизиты АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, вся информация о юридическом лице. Также в картотеке арбитража публикуется информация об экономических и административных спорах, рассматриваемых высшей надзорной инстанцией — Верховным судом РФ.
Арбитражный суд изнутри
Истец просит взыскать задолженность по договору поставки в размере 13,8 млн рублей с последующим начислением неустойки, а также расходов по оплате государственной пошлины. Поэтому суд иск принял и наложил арест на денежные средства ответчика, в том числе на средства, которые будут поступать на все открытые банковские счета. Компания просит взыскать с ООО «ДСУ 31» 17,2 млн рублей долга по договору поставки и 74 тысячи рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд иск принял и вызвал стороны на собеседование 21 апреля. Исполнение обязательств по договорам подряда ООО «Росинжиниринг» обратилось в суд с иском к ООО «Спектор» о взыскании неустойки по договору в сумме 17 млн рублей. Одновременно с исковым заявлением истец заявил ходатайство об отсрочке уплаты государственной пошлины в размере 108 тыс рублей. Суд учёл все обстоятельства дела, принял иск, назначил собеседование сторон на 16 апреля и отсрочил уплату госпошлины. Компания просит взыскать неустойку по договору энергоснабжения в размере 24,9 млн рублей.
Фото: pxhere. Необходимо также обратить внимание на тот факт, что в качестве обеспечительных мер суд также запретил Владимиру Зотову и Ларисе Ковалевой использовать доли в уставном капитале для принятия корпоративных решений, которые связаны с заключением юридических сделок ООО «ГК Агро-Белогорье» по заимствованию денежных сумм, обременению его имущества и неимущественных прав, предоставлению и получению им финансовых займов, гарантий и ценных бумаг в экономических взаимоотношениях с третьими лицами.
Областной суд Белгородской области. Судья Кощин арбитражный суд Белгородской области. Судья Лазовская арбитражный суд Белгородской области. Суд Белгородской области. Бугаева арбитражный суд Белгород. Управление мир судей Белгородской области. Арбитражный суд Белгородской области внутри. Кретова арбитражный суд Белгородской области. Ассоциация риэлторов Белогорья. Судья арбитражного суда Белгородской области Белоусова. Линченко арбитражный суд Белгородской области. Судьи Валуйского суда. Арбитражный суд Белгородской области новости. Судья Валуйских. Глазов вс РФ. Судья Назина Белгород. Федеральный судья Белгород. Председатель АС Белгородской области. Председатель городского суда Белгорода. Валуйская прокуратура Белгородской области. Районный суд Белгородского района. Валуйки суд. Арбитражный суд Белгорода фото. Председатель суда Белгород. Председатель областного суда Белгородской области. Пинчук судья Ухтинский суд. Белгород арбитражный суд Кретова фото. ККС Белгородской области. Белгород Бутылин судья арбитражного. Судьи арбитражного суда г Белгорода. Диспетчерский щит РДУ. Диспетчерский пункт Россети. ЦУС диспетчерский пункт. Диспетчер ЦУС Россети. Виртуальная школа.
Компания работает 28 лет 11 месяцев, с 28 апреля 1995 по настоящее время. Основной вид деятельности "Арбитражный Суд Белгородской области" - Деятельность арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации.
Find-Org - Проверка, что Вы не робот
Арбитражный суд Московской области картотека. Арбитражный суд Саратовской области картотека. Электронные картотеки в суде. Сайт арбитражного суда Свердловской области картотека дел. Картотека дел арбитражного суда РД.
Высший арбитражный суд картотека дел. Календарь судебных заседаний. Электронное правосудие в арбитражном суде. Картотека арбитражных дел официальный сайт.
Электронный Страж сервис. Вас РФ картотека дел. Постановление арбитражного суда по делу. Решение арбитражного суда Нижегородской области.
Решение арбитражного суда 2020. Арбитражный суд Ростовской области картотека дел. Картотека арбитражных дел Ростовской области. Арбитражный суд поиск.
Судебное делопроизводство. Иркутский городской суд судебное делопроизводство. Ребров Николай Иванович судебное делопроизводство. Климов Василий Сергеевич судебное делопроизводство.
Картотека арбитражных управляющих. Картотека арбитражных судов РФ. Арбитр ру официальный сайт. Арбитр ру картотека арбитражных дел.
Банк судебных решений. Банк решений арбитражных судов мой арбитр. Мой арбитр официальный сайт картотека. Сайт арбитража arbitr.
Банки решений арбитражных судов на сайте. КАД арбитр арбитражный суд. Арбитражный суд Москвы документы. Арбитражный суд прием документов.
Арбитражный суд Краснодарского края официальный сайт картотека. Kad arbitr ru картотека.
Календарь судебных заседаний — представляет собой архив уже прошедших заседаний арбитражных судов и афишу предстоящих событий. Перерывы в заседаниях — раздел с информацией о назначенных различными судами перерывах в рассмотрении дел. Мой арбитр — раздел, перенаправляющий пользователя на сайт my.
Банк решений судов — хранилище судебных постановлений по рассмотренным делам. КАД Арбитр — обширнейшая правовая база, содержащая информацию по арбитражной практике. Удобна для отслеживания дел их участниками и прочими заинтересованными лицами — юристами, адвокатами, коммерсантами, аналитиками.
Пунктом 2 статьи 164 НК РФ установлено, что коды видов продукции перечисленных в данном пункте, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности определяются Правительством Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 31. При этом согласно примечанию к Перечню, для целей настоящего перечня следует руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименованием товара и размерными признаками при наличии размерных признаков. Перечень содержит код товара по ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 6 знаков 9503 00 , а также наименование - Игрушки прочие для детей, за исключением игрушек из стекла, фарфора, фаянса, керамики; модели в уменьшенном размере "в масштабе" и аналогичные модели для развлечений, действующие или недействующие, для детей, за исключением моделей из стекла, фарфора, фаянса, керамики; головоломки всех видов для детей, за исключением головоломок из стекла, фарфора, фаянса, керамики.
Согласно, технического регламента Таможенного союза, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23. Решением утвержден перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на которые не распространяется технический регламент таможенного союза "О безопасности игрушек". Решение не распространяется на изделия, указанные в перечне изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на которые не распространяется технический регламент таможенного союза "О безопасности игрушек". При этом перечень изделий, которые не рассматриваются как игрушки и на которые не распространяется технический регламент таможенного союза "О безопасности игрушек" включает в себя головоломки, содержащие более 500 деталей. При этом в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 2 ТК ЕДЭС декларантом является лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. Помещение товаров под таможенную процедуру начинается с момента подачи таможенному органу таможенной декларации или заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, если иное не установлено ТК ЕАЭС и завершается выпуском товаров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1 статьи 204 этого Кодекса статья 128 ТК ЕАЭС. Пунктом 2 статьи 84 ТК ЕАЭС установлена обязанность декларанта уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и или обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с этим Кодексом.
Согласно пункту 1 статьи 46 ТК ЕАЭС налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза, относится к таможенным платежам. Пунктом 1 статьи 52 ТК ЕАЭС установлено, что таможенные пошлины, налоги исчисляются плательщиками таможенных пошлин, налогов. Из содержания статьи 50 ТК ЕАЭС следует, что плательщицами таможенных пошлин, налогов являются декларант или иные лица, у которых возникла обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов. В отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов должна быть исполнена до выпуска товаров пункт 9 статьи 136 ТК ЕАЭС. В силу пункта 3 статьи 84 ТК ЕАЭС декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных пунктом 2 этой статьи. Как следует из материалов дела, товар помещен Владимирским таможенным постом Центр электронного декларирования Владимирской таможни под избранную таможенную процедуру 28. Фактически таможенные платежи на 28.
Указанный факт заявитель не опровергает. На основании изложенного, суд приходит к выводу, что общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст.
Горбунцов, В. Гулева, А. Кобцева, И. Баковецкий, Т. Оборина, В. Буцыкин, В.
Александрович, В. Батова, В. Давыдов, Т. Иванчихина, Г. Баркалова и др. Орловская, С. Андросова, Л. Александрович и др.
ЦЕНЫ, РУБ/КГ.
- Суд удовлетворил иск о взыскании 105 млрд руб. с экс-владельцев группы ЧЭМК
- Защита документов
- Информация для пользователей
- Арбитражный суд Белгородской области рекомендует
- Похожие новости
- Вячеслав Гладков поздравил сотрудников Арбитражного суда Белгородской области
Арбитражный суд белгородской области картотека дел
Арбитражный суд Белгородской области наложил арест на доли владельцев 77,5% ГК «Агро-Белогорье» по иску «Русагро». Арбитражный суд Белгородской области. Адрес. 308000, г. Белгород, б-р Народный, 135. В общей сложности в Арбитражный суд Белгородской области в августе месяце поступило 1 159 дел.
О банкротах и должниках: самые крупные арбитражные дела марта в Белгородской области
Сейчас в штате Арбитражного суда региона трудится 131 человек: 36 судей и 95 сотрудников аппарата. На торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию суда, губернатор Вячеслав Гладков обратился к каждому из них: «Вы играете очень серьёзную роль в развитии региона и в обеспечении его экономической стабильности. Достаточно тяжёлая сейчас ситуация, но я благодарен вашему коллективу за мужество.
KEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах РФ 26 магазинов включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата. В марте 2022 года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики. В сентябре 2023 года стало известно, что группа Газпромбанк стала собственником сети торговых центров "Мега" в России арендопригодной площадью 2,3 миллиона квадратных метров, выкупив их у Ingka Centres, владельца магазинов IKEA.
Женщина была ветераном труда и Заслуженным юристом России. Обладала медалью I степени «За заслуги перед Землей Белгородской». Фото belgorod.
Там злоумышленник в присутствии граждан оскорбил двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, а также угрожал одному из них применением насилия. С учетом позиции государственного обвинителя, обвиняемому назначено наказание в виде принудительных работ на срок 6 месяцев.
Белгородская прокуратура не дала вывести за границу 688 миллионов рублей
| Решение № А08-6747/19 от 04.04.2022 АС Белгородской области | Во вторник, 13 февраля, в Арбитражном суде Белгородской области пройдёт заседание по иску председателя совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимира Зотова к управлению Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области. |
| Арбитражный суд изнутри | Арбитражный суд белгородской области картотека дел КАД арбитр арбитражный суд. |
| Асу белгородская область | Антикоррупционная декларация, Арбитражный суд Белгородской области. Отказ от публикации сведений по указу №968 от 29.12.2022. Данные из официальных источников в удобном формате. |
| Картотека Арбитражных Дел — Белгородская область | Контакты и реквизиты АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, вся информация о юридическом лице. |
| Как найти дело на сайте арбитражного суда | Президент России Владимир Путин 1 октября подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда Белгородской области Марата Гумерова, следует из документа. |
ЦЕНЫ, РУБ/КГ.
- ГК «Русагро» намерена провести проверку документов и финансовых отчётов с 2020 по 2024 год.
- Сообщи о фактах коррупции
- ГК «Русагро» намерена провести проверку документов и финансовых отчётов с 2020 по 2024 год.
- Скончалась бывший председатель белгородского Арбитражного суда Антонина Кобцева
- Арбитражный суд Белгородской области прекратил дело против АО "Сахарный комбинат Большевик"
- ГК «Русагро» намерена провести проверку документов и финансовых отчётов с 2020 по 2024 год.