Новости Евпатории | Город24: Евпатория. Мировой суд Евпатория. Евпаторийский городской суд Республики Крым судья Измайлов. В связи с режимом повышенной готовности, введенным Указом Главы Республики Крым в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), до особого распоряжения в Евпаторийском городском суде вводится.
Сайт евпаторийского городского суда
В этом же здании заседал съезд мировых судей, который в 1916 г. Съезд мировых судей являлся апелляционной инстанцией для участковых судей и состоял из всех мировых судей в т.
Дорожно транспортное происшествие со смертельным исходом.
Двигающийся по главной микроавтобус столкнулся с мопедом, выезжающим с второстепенной дороги. Игнорируя интенсивное движение на загородной трассе, водитель мопеда решился на смелый маневр: выехал с второстепенной дороги, пересек прилегающие две полосы, не останавливаясь, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель мопеда погиб.
Приговор в законную силу не вступил, сейчас экс-глава горсовета находится под стражей 28 августа 2023.
На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в мошенничестве. В суде установлено, что молодой человек вступил в состав организованной группы телефонных мошенников, в которой выполнял функцию курьера.
В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
Евпаторийский городской суд: Контактная информация, Время работы, Карта проезда, Отзывы. В связи с режимом повышенной готовности, введенным Указом Главы Республики Крым в условиях распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), до особого распоряжения в Евпаторийском городском суде вводится. Набережная Горького, 10/29, Евпатория, Республика Крым Мировые судьи (6 филиалов). Работа в компании Евпаторийский городской суд. Информация о компании и все открытые вакансии.
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемых в убийстве девушки из Евпатории
полная информация о компании Евпаторийский городской суд Республики Крым в Евпатории. председателя Евпаторийского городского совета. Верховым Судом Республики Крым установлено, что согласно протоколу пленарного заседания очередной десятой сессии Керченского городского совета 2 созыва от 19.12.2019 гола всего депутатских мандатов – 28, избрано депутатов — 28, присутствовали на сессии. Евпаторийский городской суд: Контактная информация, Время работы, Карта проезда, Отзывы. Регионы» Республика Крым» Тип суда» Региональные суды» Евпаторийский городской суд. Смотрите видео онлайн «В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки» на канале «Полиция Крыма | МВД по Республике Крым» в хорошем качестве и бесплатно, опубликованное 24 апреля 2024 года в 15:17, длительностью 00:01:11.
В Евпатории задержали подозреваемых в убийстве пропавшей девушки
Работа ООО «» курировалась напрямую, при этом заказчик был уведомлен обо всех действиях. Сумма контракта составила 82 000 000,00 рублей, сумма аванса 24 600 000,00 рублей. Относительно самих работ, указала, что был составлен график проведения работ и иногда работы не вкладывались в установленный график, в частности в связи с недостающим количеством людей на объекте. Главным инженером контролировалась фактическая работа на объекте, сначала это был Лисицын, а потом Томин. Кроме того, на рабочих совещаниях обсуждался вопрос по техническим проблемам. В адрес ООО «» поступали письменные претензии от технического заказчика по срокам и отставаниям по графикам работы. Для разрешения указанных претензий нанимались юристы, результаты которых ей не известны. ГГГГ он работал в должности начальника отдела городского строительства администрации г. Относительно вопроса о продлении сроков работ указал, что основанием для заключения дополнительного соглашения явилось изменение лимитов бюджетного финансирования, поскольку он неоднократно представлял г. Евпаторию на совещании на Совете Министров Республики Крым, а также в Министерстве образования Республики Крым на отдельных совещаниях, на которых докладывалось о выполнении строительно-монтажных работ. Он уведомлял о том, что, когда подрядчик приступил к демонтажным работам, был выявлен ряд несоответствий в рабочей документации и фактическими обстоятельствами дел на объекте.
В частности это были скрытые дефекты и скрытые конструкции, которые невозможно было определить в ходе проектирования и соответственно подрядчик сократил темпы производства работ, выполнил часть демонтажных работ и выявилась необходимость усиления фундаментов, в том числе поднимался вопрос, что в случае прокладки инженерных сетей поверх первого этажа в стяжке и в том числе необходимости отделки потолка необходимая высота не будет соответствовать требование СП в части дошкольных общеобразовательных учреждений. Высота потолка получалась ниже от 5 до 15 см. Это допускалось при капитальном ремонте, но при реконструкции это не допускается, так как при реконструкции все меняемые параметры здания должны соответствовать уже требованиям. Несмотря на это ГКУ «» настаивало на том, что необходимо продолжать работы, которые не касаются этих изменений, но выполнение работ было нецелесообразным, поскольку не было понимания, что делать с инженерными сетями, прокладывать их в подвальных помещениях, прокладывать поверх стяжки первого этажа и т. Как технический заказчик ни один из этих вопросов ГКУ «» не предоставило ответ и настаивал только на том, что необходимо вносить изменения в проектную документацию и соответственно, после чего вносить изменение в рабочую документацию. Это и послужило основанием доклада на Совете Министров Республики Крым об изменении лимитов, и насколько он помнит, ДД. ГГГГ было подписано соглашение между Советом Министров Республики Крым и Министерством экономического развития Российской Федерации об изменении лимитов финансирования по этому объекту и соответственно в последующем были внесены изменения в соглашении между Республикой и Министерством образования науки и молодежи Республики Крым, потом между Министерством образования науки и молодежи Республики Крым и администрацией г. Евпатории Республики Крым, соответственно потом Департаментом финансов администрации г. Евпатории Республики Крым и отделом городского совета строительства. Соответственно отдел городского строительства изменил свои бюджетные показатели, в них были внесены бюджеты и это послужило основанием внесение изменений в контракт в части изменения порядка финансирования, а если изменился порядок финансирования, перешел на ДД.
ГГГГ, то соответственно необходимо было вносить изменения в даты производства работ. Относительно заключенных контрактов пояснил следующее. При заключении контракта была предоставлена банковская гарантия в части обеспечения исполнения обязательств. Эти изменения были внесены ДД. ГГГГ дополнены и сейчас уже есть четкое понимание в статье ФЗ о том, что в случае изменения сроков выполнения работ, заказчик обязан внести изменения в условия обеспечения контракта. На момент заключения тех дополнительных соглашений такой обязанности не было. Что касается вопросов, возникающих при проведении работ, то все они обсуждались. Было три разных вида совещаний, которые проводились в рамках федеральной целевой программы. Одно еженедельное совещание, которое проводилось в администрации г. Евпатории Республики Крым непосредственно с участием курирующего заместителя, время от времени на них присутствовал и глава администрации.
Все проблемные вопросы изначально озвучивались там, а потом в обязательном порядке копия протокола сканировалась и направлялась в ГКУ «» и куратору реализации целевой программы на тот период. На основании протокола со всех муниципальных образований проводилось совещание в ГКУ «», где обсуждались именно технические вопросы. И третий уровень совещаний на уровне Совета Министров Республики Крым при участии представителей Министерства экономического развития, на которых уже освещались вопросы своевременного освоения бюджетных средств, сроков объектов и с вопросами необходимости внесений изменений непосредственно в постановление количества об утверждении целевой программы. То есть ей довели уменьшенные лимиты, и она обязана внести изменения в исходную бюджетную роспись. В МКУ «УКС» имелся лист согласования всех отделов, он был предусмотрен на стадии формирования проекта договора или проекта контракта. В частности, юридический отдел МКУ «УКС» занимался подготовкой проектов контрактов и запускал эту процедуру листа согласования и в обязанности юридического отдела входило получить все листы согласования, сформировать итоговый проект контракта передачи его на торги. Что касается работы ООО »», то имелись претензии к выполнению работ и к тому, что они изначально выразили согласие корректировки проекта, после этого когда было разработано задание о проектировании и направлено в ГКУ «», последний дал свои корректировки и когда ООО «» получил замечания и они уже отказались от корректировки проектно-сметной документации и соответственно стоял вопрос, если они не занимаются корректировкой, то они должны остановить работы, получить от заказчика новые документы и на основании их возобновить работы. При этом по согласованию с ГКУ «» выработан момент в части выполнения работ, который не требовал корректировки проектно-сметной документации и их можно было выполнять, но ООО «» отказывалось выполнять работы, мотивируя тем, что необходимо корректировка полностью документации, соответственно направляло претензии заказчику. В свою очередь ГКУ «» настаивал на изменении графиков и ее уточнении. В связи с тем, что процесс затянулся на 3 месяца и встал вопрос, что необходимо расторгать контракт, было адресовано заявление.
В дальнейшем был расторгнут контракт и направлено исковое заявление в суд о взыскании суммы аванса, о принятом решении ему не известно. Из показаний свидетеля ФИО42, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. ГГГГ по настоящее время работает в должности заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы Республики Крым и г. ГГГГ на основании ч. Согласно ч. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены таковой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. Пунктом 3 раздела 2. Пунктом 4. Отношения по контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления.
Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Сторон от исполнения принятых на себя обязательств. Пункт 4. ГГГГ п. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечением сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Кроме того, также и ДД. Однако в материалах дела отсутствует информация о предоставлении ООО «» нового обеспечения исполнения контракта с учетом продления сроков выполнения работ и срока действия контракта. ГГГГ л. Относительно обстоятельств дела указал, что ему известно, что был заключен контракт с ООО «». К указанному объекту он никакого отношения не имел.
Технический надзор на данном объекте осуществлял ГКУ «». Единственный раз он выезжал на этот объект с техническим надзором совместно с ФИО44 Остальных подробностей не помнит, так как прошло много времени. Когда она была специалистом по закупкам, то готовила документы, в отделе городского строительства, следила за торгами, созванивалась с комитетом по поводу торгов, выполняла отчеты по поручению. Когда было расторжение контракта с детским садом «», занималась также она. Относительно обстоятельств рассматриваемого уголовного дела, указала, что был проведен аукцион, в котором победителем было признано ООО «», с которым был заключен контракт между МКУ «УКС» и ООО »» на реконструкцию дошкольного учреждения - детского сада «», расположенного по адресу:. Был выплачен аванс, примерно около 21-24 млн рублей. Срок выполнения работ с даты заключения контракта, срок окончания строительных работ ориентировочно конец 2018 года. При этом контракт продлевался, и был расторгнут в ДД. ГГГГ, при этом основания и обстоятельства продления контракта ей не известны. Работа ООО «» выполнялась плохо, в результате чего контракт был расторгнут в одностороннем порядке, и они были включены в реестр недобросовестных поставщиков.
Кроме того пояснила, что существовали листы согласования контрактов, которые проходили проверку через отделы и в дальнейшем направлялись на подпись Пинчук А. О том, могла ли Пинчук А. Что касается финансового состояния Пинчук А. ГГГГ - ей не известно. Из показаний свидетеля ФИО46, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч. В его должностные обязанности входило принятие мер по обеспечению выполнения работ по капитальному строительству в учреждении, целевое и рациональное использование ресурсов, сокращение объема незавершенного строительства, проведения контроля за выполнением проектными и строительными организациями обязательств по контрактам, в необходимых случаях предъявление санкций, предусмотренные контрактами, и недопущение применения строительных материалов и не отвечающих стандартам и техническим условиям, а также совместно со специалистами по надзору, сроков и качества выполнения всех строительно-монтажных и иных строительных работ, за их соответствием утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, совместно с подрядными организациями, ведение работ по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов, осуществлял контроль и вел учет выполнения условий по заключенным контрактам. Указал, что ДД. Начало выполнения работ - с момента заключения контракта и окончание выполнения работ - до ДД. Срок действия контракта - по ДД. ГГГГ перечислил авансовый платеж в размере 24 600 000,00 рублей.
А лишь ДД. После этого до ДД. ГГГГ подрядчик акты не предоставлял и не подписывались, так как в сентябре подрядчик работы на объекте приостановил и к их выполнению не приступал. Подрядчик объяснил причину приостановку работ это некачественно разработана проектно-сметная документация, по которой ими ведутся работы по ее корректировке. По состоянию на ДД. ГГГГ на объекте подрядчиком выполнены в основном лишь демонтажные работы. Он согласен с выводами Подрядчика что касается некачественной разработкой проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение Госстройэкспертиза. Однако при наличии этой проблемы, подрядчик имел реальную возможность выполнять работы на ином участке объекта в рамках, не противоречащих условиям контракта, без отставания от сроков с незначительными корректировками и дополнениями в процессе реконструкции. Кроме того, точной даты не скажу, в ДД. ГГГГ на одном из рабочих заседаний штаба, там он присутствовал в качестве представителя муниципального заказчика, во время обсуждений вопросов о ходе выполнения мероприятий на объектах ФЦП, на которых подрядные работы выполнялись с отставанием по графику либо вообще не велись, ООО «» было поручено выполнить работы по консервации объекта «Дошкольное учреждение «», закрыть тепловой контур кровля и окна , установлен им срок исполнения до ДД.
В прокуратуре отметили, что женщина в середине ноября 2019 года, находясь на территории торгового комплекса «Колхозный рынок» в Евпатории, воспрепятствовала созданию телерепортажа журналистами телерадиокомпании «Евпатория». Она принуждала журналистку отказаться от распространения информации о торгующих незаконно гражданах, применив к ней насилие. В начале февраля одного из нападавших приговорили к году и шести месяцам лишения свободы и испытательному сроку на аналогичный период.
Экс-главу горсовета суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима. Также она лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года. Суд удовлетворил также иск зампрокурора Евпатории и взыскал с осуждённой в пользу муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба 2 347 200,86 рублей.
Женщина арестована до вступления приговора в законную силу.
Судебный исполнитель на Ленина 54 в Евпатории номер телефона. Евпаторийский телтелеграф статья о Федоруке. Бланк обращения к губернатору города Евпатория.
Постановление администрация Евпатории. Ответ на запрос администрация Евпатории. Г Евпатории как написать письмо в администрацию. Евпатория начальник полиции Землянский.
Виталий Землянский Евпатория. Новый начальник носкомрегистра Евпатория. Харитоненко Олеся Госсовет. Совет муниципальных образований Республики Крым.
Государственный совет РФ Харитоненко Олеся. Харитоненко Евпатория Госдума. МВД города Евпатория. Евпаторийская полиция Республика Крым.
Дмитрия Ульянова 19а Евпатория. Муниципальный контроль Евпатория. Муниципальный контроль Евпатория начальник управления. Евпатория ул.
Дмитрия Ульянова Департамент финансов. Выездное совещание Совмина в Евпатории. Министерство топлива энергетики Сергей Балагуров. Муниципальный контроль Евпатория сотрудники.
Департамент муниципального контроля Евпатория. Админкомиссия администрации Саки. Мировой судья судебный участок Челябинск. Судья Дружинина Златоуст.
Мировые судьи Златоуст. Судебный участок 1. Администрации города Евпатории Республики Крым. Тик города Евпатории Республики Крым.
Администрация города Евпатория. Полиция Евпатория. ОМВД Евпатория. МВД Евпатория сотрудники.
Отдел полиции г. Мэрия Евпатории. Администрация города Евпатории, Евпатория. Полиция автономной Республики Крыма.
Верховный суд Республики Крым. Верховный судья Крыма. Спасенова Верховный суд Крым. Верховный суд Республики Крым фото.
Знак качества Евпатория. Полиграфия знак качества Евпатория. Знак качества реклама Евпатория. Прокурор Феодосии Простокишин.
Прокуратура г. Прокурор Феодосии Простокишин Сергей Михайлович.
Евпаторийский городской суд (Республика Крым)
Уважаемые пользователи, мы публикуем как отрицательные, так и положительные отзывы, но помните, что ваша позиция должна быть максимально аргументирована. Ваш отзыв может быть подвергнут редакторской правке или удален при несоблюдении требований. Требования: отзыв не должен содержать веб-ссылки отзыв не должен содержать ненормативную лексику. Спасибо за ваш отзыв.
В их компании оказался бывший замглавы администрации Евпатории Андрей Коваль. Следствием и судом было доказано, что троица пыталась незаконно обогатиться на строительстве модульного детского сада.
Ущерб от их махинаций составил 10,6 млн рублей.
В результате следствием были установлены двое подозреваемых. В ходе допроса один из мужчин дал признательные показания.
Аналитика и Досье» для интернет-изданий обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Независимо от полного или частичного использования материалов, ссылка должна быть размещена в подзаголовке или первом абзаце материала.
Евпаторийский городской суд
Признать в действиях судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым Вильхового Игоря Николаевича наличие дисциплинарного проступка. за что члены коллегии проголосовали единогласно. Главная» Суды и судебные участки» Евпаторийский судебный район. Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года. Евпаторийский городской суд заключил обоих фигурантов под стражу на два месяца — до 22 июня 2024 года. Признать в действиях судьи Евпаторийского городского суда Республики Крым Вильхового Игоря Николаевича наличие дисциплинарного проступка. за что члены коллегии проголосовали единогласно.
Экс-главу Евпатории приговорили к 2 годам исправительной колонии
Считает, что спорный дополнительный земельный участок, площадью 131 кв. Однако окончательного решения по данному спору принято не было. Кроме того, постановлением Евпаторийского городского суда от 08. Отсутствие в домовладении истицы центрального водоснабжения и канализации связано с необходимостью пользования имеющейся выгребной ямой, что отражено в письмах ППВКХ г. Евпатории от 11. Также на данном дополнительном земельном участке проложен телефонный кабель к домовладению истицы. Ссылается на частное определение, вынесенное 22. В, о признании противоправным отказа в выдаче заключения о возможности отвода земельного участка, обязании выполнить определенные действия, согласно которому установлено нарушение права собственности как Лилякевич Т.
А, так и сособственника ФИО3 Указывает, что спорный земельный участок площадью 131 кв. В, что подтверждается также Генеральным планом, согласованным начальником УАиГ от 17. В мае 2017 года на запрос истца поступили сведения из Единого государственного реестра недвижимости, согласно которым за Железняк Н. Согласно ответу администрации города Евпатории от 05. N 2702-п Железняк Н. Считает, что постановление администрации города Евпатории N 2702-п нарушает ее право на предоставление ей спорного земельного участка, кроме того, законных оснований предоставления спорного земельного участка на праве собственности Железняк Н. Указывает, что правовым основанием для предоставления в собственность Железняк Н.
N 313 "Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым", который устанавливает правила предоставления земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам в порядке переоформления прав или завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона от 21. Истец полагает, что права на спорный земельный участок у Железняк Н. Также указывает на то, что адрес расположения участка не соответствует адресу, указанному в решении о разрешении на разработку документации по землеустройству - "адрес" б. Земельный участок передан в собственность Железняк Н. Истец считает, что в собственность Железняк Н. Помимо указанного, надлежащим образом земельный участок сформирован не был и его границы не устанавливались. С ней как со смежным землепользователем не согласовывалось местоположение границ отводимого земельного участка при выполнении кадастровых работ.
Несмотря на то, что ранее земельный участок не был сформирован Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым спорный земельный участок был поставлен на кадастровый учет и ему присвоен кадастровый N, составлен кадастровый паспорт данного земельного участка, что противоречит требованиям ч. N 221 - ФЗ, каких-либо сведений о наличии спора о границах земельного участка в реестр недвижимости внесено не было. Ни согласования местоположения земельного участка, ни установления границ надлежащим образом не оформлялось. Указала, что при рассмотрении настоящего дела ей стало известно о том, что существует решение Евпаторийского городского совета от 29. Указывает, что данное решение является незаконным и на основании него не могло быть принято в последующем постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 11. Указывает, что принятие оспариваемых ею постановления администрации города Евпатории и решения Евпаторийского городского совета привело к тому, что на ранее свободном земельном участке производится строительство двухэтажного дома, каменного забора напротив окон ее домовладения, которые перекрывают вид из окон, выгребная яма находится на чужой территории, телефонный кабель расположен под новым чужим домовладением, возведенным Дурбаевым Р. Дом истца теперь расположен в междурядье построек, что ухудшает не только ее жилищные условия, но и удешевляет принадлежащее ей жилье.
Также при отсутствии центральной канализации, в связи со строительством дома Дурбаевым Р. Также указала, что администрацией города Евпатории при принятии оспариваемого ею постановления были превышены полномочия. В связи с вышеизложенным, кроме ранее заявленных исковых требований просит признать незаконным и отменить решение Евпаторийского городского совета от 29. В судебном заседании истец и ее представитель поддержали исковые требования, дали пояснения, аналогичные, изложенным в исковых заявлениях. Ответчики исковые требования не признали и просили в их удовлетворении отказать ввиду необоснованности заявленных исковых требований и отсутствии правовых оснований для их удовлетворения. Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, материалы инвентарного дела, представленного в судебное заседание, суд приходит к следующему. В силу части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
Частью 2 статьи 46 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что решения и действия или бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Согласно статье 3 ГПК Российской Федерации заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Как усматривается из материалов дела, Евпаторийским городским советом 29. Решение Евпаторийского городского совета от 06. Таким образом, ссылки истца на ранее принятые судебные решения по оспариванию решения Евпаторийского городского совета от 06. Между тем, постановлением Севастопольского апелляционного административного суда от 29 августа 2012 года вышеуказанное постановление Евпаторийского городского суда АР Крым от 07.
Один из обвиняемых полностью признал свою вину, второй — частично. Семья Аббасовых хранила дома десятки миллионов наличными в рублях и валюте О задержании двух мужчин стало известно накануне.
Правоохранители вместе с поисковым отрядом «Лиза Алерт Крым» организовали поиски пропавшей.
Московской, далее на север по прямой линии, исходящей от осевой линии ул. Московской, далее по ул. Московской на север, переходящей в просп.
Победы, далее по просп.
Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что женщина в середине ноября 2019 года, находясь на территории торгового комплекса «Колхозный рынок» в Евпатории, воспрепятствовала созданию телерепортажа журналистами телерадиокомпании «Евпатория». Она принуждала журналистку отказаться от распространения информации о торгующих незаконно гражданах, применив к ней насилие.
Жалоба на Евпаторийский городской суд Республики Крым
Дело рассматривалось по статье «организация совершения и руководство злоупотреблением должностными полномочиями из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан». Также с О. Харитоненко суд постановил взыскать ущерб в размере 2,3 млн рублей. В начале октября 2021 года источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что силовики проводят следственные действия, которые связаны с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком.
Один из обвиняемых полностью признал свою вину, второй — частично. Семья Аббасовых хранила дома десятки миллионов наличными в рублях и валюте О задержании двух мужчин стало известно накануне. Правоохранители вместе с поисковым отрядом «Лиза Алерт Крым» организовали поиски пропавшей.
Это привело к нарушению прав и законных интересов крымчан. Итогом стал уголовный срок на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также Харитоненко лишена права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных и финансовых полномочий на тот же срок. До исполнения приговора в части гражданского иска сохранён арест на имущество осуждённой», - добавляют в суде. Напомним, что в 2020 году Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации Евпатории Андрея Филонова к трём годам и восьми месяцам колонии-поселения по делу о превышении полномочий ч. Фактически, скоро его могут выпустить на свободу. В результате преступления один из арендаторов, ООО «Ривьера», не внёс в бюджет города арендную плату.
Обычно этот срок составляет 1 месяц, но при рассмотрении дела в упрощенном порядке — 15 суток, при заочном вынесении приговора — 7 дней с момента вручения решения суда ответчику. Полезное видео Недовольны? Оставьте отзыв или пожелание о работе гос.